Руководства, Инструкции, Бланки

акт приема-передачи выполненных строительных работ образец img-1

акт приема-передачи выполненных строительных работ образец

Рейтинг: 4.4/5.0 (1840 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Образец документа

ДОГОВОР ПОДРЯДА N ____

на производство ремонтно-строительных работ офисных помещений

(оплата работ после подписания акта приема-передачи работ)

г. ________________ "___"__________ ____ г.

_______________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________, действующ__ на основании _______, с одной стороны, и _______________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________________, действующ___ на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые "стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить ремонтно-строительные работы офисных помещений, расположенных по адресу: _____________, в соответствии с условиями настоящего договора, сметой на производство ремонтно-строительных работ, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Виды ремонтно-строительных работ, выполняемых Подрядчиком, определены в смете N ____ от "__"________ ____ г. являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Заказчик обязуется передать Подрядчику проектно-сметную документацию, указанную в п. 1.2 настоящего договора, в течение 5 дней с момента его подписания.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту и отделке помещения надлежащего качества в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сметой, указанной в п. 1.2 настоящего договора, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. Работы выполняются из материалов, приобретенных Подрядчиком, за счет средств Заказчика. Подрядчик предоставляет Заказчику смету расхода материалов, используемых при выполнении работ.

2.1.4. До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения.

2.1.5. Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

2.1.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.7. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Обеспечить доступ Подрядчика в помещение, указанное в п. 1.1 настоящего договора.

2.2.2. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.3. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

2.2.4. Не привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, иных лиц.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, или устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.3.4. В любое время до сдачи ему результата работы Заказчик вправе отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- начало работ: "___"____________ ____ г.;

- окончание работ: "___"____________ ____ г.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ

4.1. Стоимость работ составляет ____ (_________) рублей, в том числе __% НДС - _____ (_________) рублей.

Цена каждого вида работ устанавливается в смете, указанной в п. 1.2 настоящего договора.

4.2. Оплата работ осуществляется в течение _____ календарных дней после подписания акта приемки выполненных работ.

4.3. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с требованиями, установленными в законе, вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора.

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2).

5.2. Акт приемки подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

6.3. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося в помещении, указанном в п. 1.1 настоящего договора. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

6.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию помещения по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.4.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.4.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

6.5. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.7. Возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

9.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.5. К настоящему договору прилагается смета на производство ремонтно-строительных работ.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Другие статьи

Образец акта приема-передачи выполненных работ к договору подряда - образец РБ 2016

Образец акта приема-передачи выполненных работ к договору подряда Приложения к документу: Какие документы есть еще: Что еще скачать по теме «Акт»:
  • Каким должен быть правильно составленный трудовой договор
    Трудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника. От того, насколько досконально будут учтены условия взаимоотношения сторон, его заключивших, зависит соблюдение сторонами прав и обязательств, им предусмотренных.
  • Как грамотно составить договор займа
    Взятие денег в заем – явление, достаточно, характерное и распространенное для современного общества. Юридически правильным будет оформить кредитный заем с последующим возвратом средств документально. Для этого стороны составляют и подписывают договор займа.
  • Правила составления и заключения договора аренды
    Ни для кого не секрет, что юридически грамотный подход к составлению договора или контракта является гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности для контрагентов. Правоотношения в сфере найма не исключение.
  • Гарантия успешного получения товаров – правильно составленный договор поставки
    В процессе хозяйственной деятельности многих фирм наиболее часто используется договор поставки. Казалось бы, этот простой, по своей сути, документ должен быть абсолютно понятным и однозначным.

Новое за 30 сентября 2016

  • Внесены корректировки в

    Договоры по тегам

    Советы работнику офиса

    Плохие привычки, которые способны стать хорошими

  • Почему вы не любите свою работу?

  • Интернет-бухгалтерия «Моё дело»

    Интернет-бухгалтерия для собственников бизнеса

    Регистрируясь, Вы подтверждаете своё согласие с договором-офертой.

    Акт приёма-передачи работ

    Акт приёма-передачи работ – документ, который необходим для передачи объектов, выполненных подрядным способом, и подтверждает отсутствие претензий между заказчиком и исполнителем работ. Составление акта возможно в свободной форме, либо по определённому образцу, с указанием необходимых реквизитов. В акте отображаются виды и стоимость выполненных работ (оказанных услуг). Необходимо понимать, что акт приёма-передачи является важным документом, который обосновывает расходы заказчика, подтверждает выполнение и приёмку работ.

    Когда необходимо составлять акт о приемке выполненных работ?

    Составлять акт можно как по выполнению всего объёма работ, так и при сдаче определённого этапа (проектных или промежуточных работ). Если приёмка осуществляется поэтапно, то ответственность за недостатки уже законченных сданных работ, возникших не по вине подрядчика, будет лежать на заказчике (комиссии), который принял работы и подписал документ.

    Акт приёма-передачи работ состоит из двух частей - вводной и основной. Вводная часть содержит основание для составления акта, а основная часть содержит подробное описание проведённой работы. Если у вас возникают сомнения по заполнению этого документа, мы предлагаем воспользоваться образцами и подсказками, представленными на нашем сайте.

    Обязательными реквизитами при составлении акта приемки выполненных работ являются:

    • название документа;
    • дата составления;
    • состав принимающей комиссии;
    • наименование подрядчика;
    • место составления;
    • описание

    Рассчитывайте налоги и сдавайте отчетность с помощью умного помощника Попробовать бесплатно

    выполненных работ;
  • подписи, а при необходимости и гриф утверждения.
  • Порядок, сроки приёмки объектов определяются соглашением сторон и прописываются в договоре. Акт приемки и сдачи выполненных работ подписывается уполномоченными представителями сторон и составляется в двух экземплярах: один остаётся у подрядчика, а второй забирает заказчик. В случае обнаружения недостатков заказчик может отказаться от подписания акта и приёмки работ, которые исключают эксплуатацию объекта и не подлежат устранению. В этом случае обнаруженные недостатки обязательно фиксируются в акте.

    Отсутствие проблем с заполнением документов вам гарантирует интернет-бухгалтерия «Моё дело». Акт технической готовности объекта, акт приемки-передачи работ и услуг - в сервисе вы найдете необходимые формы бланков, образцы и рекомендации по заполнению, базу готовых ответов на вопросы пользователей. Помимо образцов и рекомендаций, вы можете воспользоваться консультацией специалистов «Моё дело», которые помогут вам разрешить возникший вопрос.

    Узнать подробнее про:

    Вы используете неактуальную версию браузера!

    Акт приемки работ образец типовая форма как составить скачать бесплатно

    Как составить акт приемки работ.
    Образец (типовая форма) акта
    Что такое акт приемки работ и зачем он нужен

    Акт приемки выполненных работ - это подписанный заказчиком и подрядчиком документ. в котором фиксируются факт и результаты приемки работы .

    Акт приемки работ в гражданском законодательстве

    Обязательное составление акта при приемке работы предусмотрено только для договора строительного подряда (п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК)). Статья 720 ГК не содержит требования об оформлении результатов приемки в письменном виде. Однако акт выполненных работ (название этого документа может быть различным - акт приемки-передачи работ, акт сдачи-приемки и т.д.) может быть использован сторонами в качестве письменного доказательства в суде (ст. 75 АПК РФ, ст. 71 ГПК РФ). Кроме того, составление письменного документа позволяет однозначно зафиксировать объем выполненной подрядчиком и принятой заказчиком работы, а также дату приемки работы, что имеет существенное значение для определения момента перехода к заказчику риска случайной гибели работы (ст. 705 ГК) и возникновения обязанности заказчика оплатить работу (п. 1 ст. 711 ГК).

    Составление и подписание акта выполненных работ выгодно обеим сторонам договора, т.к. позволяет избежать споров по поводу того, какие именно работы, в каком объеме и когда были выполнены подрядчиком. Наличие подписанного сторонами акта облегчает процесс доказывания подрядчиком факта выполнения работ, а также защищает заказчика от предъявления подрядчиком требований об оплате фактически не выполненных работ.

    Если договором не предусмотрено составление и подписание акта приемки работы, то заказчик не сможет отказаться от оплаты работы, ссылаясь на отсутствие акта их приема-передачи.

    Акт приема-передачи выполненных работ, подписанный сторонами, может быть признан судом необходимым доказательством их выполнения, которое должен представить подрядчик, чтобы потребовать оплаты работ в силу статьи 720 ГК.

    По этим причинам рекомендуется предусмотреть в договоре условие о составлении данного документа.

    При согласовании условия о составлении и подписании акта приемки-передачи выполненных работ стороны могут определить в договоре подряда следующее:

    форму акта о выполнении работы, порядок его составления и подписания;

    содержание акта о выполнении работ;

    использование в качестве акта универсального передаточного документа.

    Согласно сложившейся судебной практике акт фиксирует исполнение подрядчиком его обязанностей по договору и не может рассматриваться в качестве сделки по смыслу статьи 153 ГК, поэтому акт не может быть признан недействительным по правилам о недействительности сделок.

    Акт в бухгалтерском законодательстве

    Согласно части 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Каким именно - Закон № 402-ФЗ не говорит, но устанавливает в ч. 2 ст. 9 перечень обязательных реквизитов первичного учетного документа. Формы всех первичных учетных документов начиная с 1 января 2013 года утверждает руководитель организации по представлению должностного лица, которое ведет бухгалтерский учет.

    Получается, что бухгалтерское законодательство (как и гражданское законодательство) не требует оформлять факт выполнения работ именно актом.

    Акт в налоговом законодательстве

    В соответствии с п. 1 ст. 252 Налогового кодекса РФ налогоплательщик имеет право уменьшить полученные доходы на сумму произведенных расходов при одновременном выполнении следующих условий:

    расходы экономически обоснованны;

    произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

    Если произведенные расходы не удовлетворяют хотя бы одному из указанных условий, они не могут быть учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

    Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными согласно законодательству РФ, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (абз. 4 п. 1 ст. 252 НК).

    Подтверждающими документами в целях налогового и бухгалтерского учета являются первичные учетные документы (абз. 9 ст. 313 НК РФ, ч. 1 ст. 9 Закона № 402-ФЗ).

    Таким документом может быть не только подписанный сторонами акт выполнении работ (акт приемки), но и любые иные документы (например, отчет подрядчика, детализация счета за оказанные работи), соответствующие критериям, установленным в ст. 252 НК. К их числу относятся, в частности, документы, косвенно (что допускается п. 1 ст. 252 НК) подтверждающие произведенные заказчиком расходы по договору возмездного выполнения работ и обоснованность этих расходов (например, презентационные материалы).

    В зависимости от конкретных обстоятельств наличие таких документов дает налогоплательщику основание учесть расходы по оплате работ при определении налогооблагаемой прибыли (при условии их соответствия критериям, указанным в ст. 252 НК).

    В то же время п. 2 ст. 272 НК определено, что датой осуществления материальных расходов (пп. 6 п. 1 ст. 254 НК) в виде выполненных работ производственного характера признается дата подписания налогоплательщиком акта приемки-передачи результата работы.

    Форма акта о выполнении работ, порядок его составления и подписания

    В ГК отсутствуют требования к форме акта приема-передачи выполненных работ, но формы актов приемки некоторых видов работ содержатся в подзаконных нормативных актах. Например, Постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100 утверждены унифицированные формы первичной учетной документации, в том числе форма КС-2 для приемки строительно-монтажных работ.

    Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" не содержит положений об обязательном применении указанных форм, но учитывая то, что такой акт может использоваться в качестве первичного учетного документа, его форма может быть определена руководителем любой из сторон договора (заказчиком или подрядчиком) на основании части 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

    На основании пункта 4 статьи 421 ГК стороны могут совместно разработать форму акта, которая может быть приложением к договору выполнения работ. В этом случае в самом договоре необходимо сделать ссылку на это приложение как на неотъемлемую часть договора. Такое условие может быть изложено так:

    "В подтверждение факта выполнения работ стороны составляют акт о выполнении работ по форме, согласованной в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора".

    Также сторонам рекомендуется согласовать порядок составления и подписания акта выполненных работ, указав:

    сроки составления и подписания акта;

    лиц, уполномоченных подписывать акт;

    последствия уклонения от подписания акта одной из сторон.

    Срок подписания акта приема-передачи выполненных работ

    Срок подписания акта приема-передачи выполненных работ должен быть определен по общим правилам статей 190 - 194 ГК (т.е. календарной датой. истечением периода времени или указанием на событие, которое должно неизбежно наступить). К примеру:

    "Факт выполнения работ подрядчиком и их получения заказчиком должен быть подтвержден актом выполнении работ. Данный акт подлежит составлению и подписанию сторонами в течение ______ (указывается период времени) по окончании срока выполнения работ, при условии что работи выполнены подрядчиком".

    Если срок составления и подписания акта приемки работ в договоре не согласован, то в таком случае акт должен быть подписан в соответствии со статьей 314 ГК в разумный срок после завершения процесса выполнения работ.

    Лица, подписывающие акт выполнении работ

    Стороны могут установить в договоре уполномоченных представителей. которые будут подписывать акт выполнении работ. Для этого в нем необходимо указать:

    документы, подтверждающие полномочия этого лица, которые должны быть предъявлены при подписании акта.

    Это условие договора может быть изложено так:

    "Подписание акта выполненных работ будут осуществлять:

    от имени заказчика: главный инженер __________________, действующий на основании доверенности № __, выданной "__" _______ ___ г.;

    от имени подрядчика - прораб ____________________, действующий на основании доверенности № __, выданной "__" _______ ___ г.

    Для подтверждения полномочий на подписание акта представители сторон предъявляют заверенные копии доверенностей, а также документы, удостоверяющие личность ".

    В случае если договор заключен заказчиком в пользу третьего лица, в качестве доказательства выполнения работ может быть принят акт, подписанный подрядчиком и этим третьим лицом.

    Если стороны не указали в договоре лицо, уполномоченное осуществлять приемку, а сам акт подписан не лицом, который вправе действовать от имени подрядчика без доверенности, то такой акт не может быть принят в качестве доказательства приемки работ заказчиком (п. 1 ст. 183 ГК). Поэтому подрядчик не сможет требовать оплаты работ, но последующее одобрение сделки представляемым (п. 2 ст. 183 ГК) влечет возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей по данной сделке с момента ее совершения. Прямое последующее одобрение может выражаться в письменном или устном одобрении, даже если оно адресовано не контрагенту, в признании представляемым претензии контрагента, в конкретных действиях, свидетельствующих об одобрении сделки.

    Последствия уклонения заказчика от подписания акта

    Бывают случаи, когда подрядчик выполняет работы, готовит акт, подписывает его при приемке работ и передает заказчику для подписания, а заказчик уклоняется от подписания акта без объяснения причин. Чтобы избежать таких случаев стороны вправе предусмотреть в договоре следующее:

    в случае уклонения или немотивированного отказа заказчика от подписания акта выполненых работ подрядчик вправе составить односторонний акт;

    акт будет являться подтверждением факта выполнения работ подрядчиком и их получения заказчиком, а также основанием для оплаты работ, перечисленных в данном акте.

    Это условие договора может быть изложено так:

    "работы, указанные в акте, считаются предоставленными подрядчиком, принятыми заказчиком в полном объеме и подлежат оплате в соответствии с условиями договора, если заказчик не направит мотивированных возражений в течение 7 дней с момента передачи акта подрядчиком".

    Для того чтобы акт выполненных работ, подписанный только подрядчиком, мог быть принят судом в качестве доказательства, подрядчик, завершив работу, должен уведомить об этом заказчика (направить ему акт выполненных работ или оповестить иным образом). При неисполнении данной обязанности неподписанный заказчиком акт не признается доказательством выполнения работы.

    Содержание акта сдачи-приемки работ

    В соответствии с п. 1 ст. 720 ГК осмотр и приемка работы осуществляются заказчиком в присутствии подрядчика. Одновременно с приемкой составляется и подписывается акт выполненных работ.

    ГК требований к содержанию акта сдачи-приемки работ не установлено. Тем не менее акт приемки работ может быть использован для целей бухгалтерского учета, при условии что он содержит следующие обязательные реквизиты первичного учетного документа (часть 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"):

    название документа (акт приемки работ);

    дата составления акта;

    наименование экономического субъекта, составившего документ (юридические лица указывают свои наименования ; физическим лицам необходимо указывать ФИО);

    содержание факта хозяйственной жизни (то есть сведения об выполненных работах - видах, объеме и дате выполнения работ). Если вы не хотите спорить с проверяющими, максимально детализируйте в акте выполненные работы, т.е. укажите не только наименование работы, но и ее объем, а также опишите подробно действия, которые совершены подрядчиком;

    величина натурального или денежного измерения факта хозяйственной жизни (цена выполненных работ и (или) затраты времени в часах). В актах обычно затраты времени в часах не указывают, поскольку для многих видов работ его определить сложно. Тем не менее проверяющие часто требуют указания в актах затрат рабочего времени (в часах);

    должность лиц, совершивших сделку и ответственных за ее оформление (то есть лиц, уполномоченных на подписание акта от имени сторон договора), а также их подписи с указанием фамилий и инициалов или иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

    При отсутствии одного или нескольких из перечисленных реквизитов акт может быть признан составленным ненадлежащим образом и не будет являться подтверждением выполнения работ. К примеру, суды признают ненадлежащими доказательствами факта выполнения работ акты, в которых отсутствовали должность подписавшего их лица и печать, содержащая реквизиты заказчика.

    В числе обязательных реквизитов нет такого реквизита, как "М.П." ("Место печати"). Однако наш менталитет никак не может свыкнуться с мыслью отказа от печати - кто бы ни подписал документ, практически во всех случаях большее доверие все-таки вызывает у нас документ с печатью. Если сама мысль отказа от печати вам и деловым партнерам не кажется крамольной, вы можете от нее отказаться при разработке и согласовании акта об выполненных работах. Но наш совет: будьте осторожны - не пренебрегайте сложившимися обычаями делового оборота (ч. 1 ст. 5 ГК) и используйте оттиск печати на двусторонних и многосторонних внешних первичных учетных документах (в частности, на актах сдачи-приемки выполненных работ/выполненных работ по гражданско-правовому договору).

    Помимо обязательных реквизитов, в акте выполненных работ необходимо также указать:

    ссылку на реквизиты договора выполнения работ;

    вид выполненной работы;

    период выполнения работы;

    стоимость работ с выделением в т.ч. суммы НДС .

    Стороны могут согласовать в договоре дополнительные требования к содержанию акта выполненных работ. Например, они могут предусмотреть, что в акте должны быть отражены сведения о количестве времени, затраченном на каждый вид работ.

    Если требования к содержанию акта о выполнении работ не согласованы, то стороны могут составить акт, предусмотрев в нем сведения, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Следует учитывать, что акт также должен включать перечень выполненных работ и сведения об их объеме, иначе он не будет признан надлежащим доказательством факта выполнения работ и подрядчик не вправе будет требовать их оплаты.

    Включение в акт сведений об обнаруженных недостатках работы

    Если в ходе приемки заказчик обнаружил в работе недостатки, он вправе указать на них в акте выполненных работ (п. 2 ст. 720 ГК).

    Надо иметь в виду, что при подписании акта заказчик может не иметь технической возможности включить в него сведения о недостатках работы. Это возможно, если акт был подготовлен подрядчиком и не содержит соответствующего раздела или в случае, когда стороны предусмотрели использование формы КС-2, установленной Приказом Госкомстата от 11.11.1999 № 100, в которой также не предусмотрено графы для указания на недостатки. В такой ситуации заказчику следует отказаться от подписания акта с указанием мотивов отказа (обнаружение недостатков) и изложить сведения о недостатках в отдельном документе, который в соответствии с п. 1 ст. 720 ГК должен быть вручен или направлен подрядчику.

    Следует учитывать, что заказчик после приемки работы вправе заявить о выявленных им скрытых недостатках (п. 4 ст. 720 ГК). В то же время, если он принял работу без проверки и подписал акт, то в дальнейшем он не сможет ссылаться на недостатки, которые могли быть выявлены при проверке (явные недостатки), если иное не установлено договором подряда (п. 3 ст. 720 ГК).

    Исходя из всего изложенного акт приемки работ может иметь следующую форму:

    Образец заполнения акта приемки работ

    Акт сдачи-приемки выполненных работ

    за октябрь 2014 года

    по Договору подряда № 123 от 01 августа 2014 г.

    ООО "Ромашка", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора Иванова И.И. действующего на основании Устава. с одной стороны, и ООО "Однодневка ", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Петрова П.П. действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт приемки-сдачи выполненных работ (далее - Акт) по Договору подряда № 123 от 01 августа 2014 г. (далее - Договор) о нижеследующем.

    Во исполнение п. 1.1 Договора подрядчик в период с 1 октября 2014 г. по 31 октября 2014 г. выполнил обязательства по выполнению работ, а именно выполнил следующие работы:

    ____________________________________ в объеме ____ на сумму ____ рублей;

    ____________________________________ в объеме ____ на сумму ____ рублей;

    ____________________________________ в объеме ____ на сумму ____ рублей.

    Выше перечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

    Согласно Договору общая стоимость выполненных работ составляет 47 200 (Сорок семь тысяч двести) рублей, в том числе НДС 18% в размере 7 200 (Семь тысяч двести) рублей.

    Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для подрядчика и Заказчика.

    От Заказчика:
    Генеральный директор
    ООО "Ромашка"


    _________________ Фамилия И.О.
    м.п.

    От подрядчика:
    Директор
    ООО "Однодневка"


    _________________ Фамилия И.О.
    м.п.

    Универсальный передаточный документ

    Стороны могут составить акт выполнении работ в форме универсального передаточного документа (УПД), предложенной к использованию ФНС России в Письме от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ "Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе счета-фактуры".

    Форма УПД основана на форме счета-фактуры и объединяет в себе указанные в п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" обязательные реквизиты первичных учетных документов и информацию счетов-фактур, используемых в целях исполнения законодательства по налогам и сборам, которая предусмотрена гл. 21 НК и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость".

    В договор выполнения работ сторонами может быть включено условие о том, что факт выполнения работ будет подтверждаться путем составления универсального передаточного документа. Это не противоречит ни положениям гл. 39 ГК РФ о возмездном оказании работ, ни требованиям ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

    Предложенная ФНС форма предполагает два возможных статуса УПД:

    документ, объединяющий счет-фактуру и передаточный акт (статус документа "1");

    только передаточный акт (статус документа "2").

    Во втором случае не заполняются поля (или в них ставятся прочерки), которые предназначены для показателей, установленных в качестве обязательных исключительно для счета-фактуры. Статус УПД указывается при заполнении формы путем проставления отметки в соответствующей графе. Однако важно помнить, что фактический статус зависит от заполнения полей (реквизитов) формы (Приложение № 4 к Письму ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@). Если заполнены только поля, предназначенные для первичного учетного документа (передаточного акта), то УПД может использоваться для подтверждения факта выполнения работ, но не будет применяться в качестве счета-фактуры.

    ФНС России в указанном Письме отметила, что форма универсального передаточного документа носит рекомендательный характер и не ограничивает права хозяйствующих субъектов на использование иных соответствующих условиям ст. 9 Закона № 402-ФЗ форм первичных учетных документов (из действовавших ранее альбомов или самостоятельно разработанных) и формы счета-фактуры, установленной Постановлением № 1137.

    Информация размещена 23 октября 2014 года. Дополнена -

    Акт приема-передачи выполненных работ, оказанных услуг

    Акт приема-передачи выполненных работ, оказанных услуг. Пример. Шаблон. Образец.

    Заказчик:Наименование заказчика. в лице ФИО полномочного лица заказчика. действующего на основании Устава или доверенности ,

    Исполнитель:Наименование исполнителя. в лице ФИО полномочного лица исполнителя. действующего на основании Устава или доверенности ,

    составили настоящий Акт о нижеследующем:

    Согласно Договору N _________ от ______________ Исполнитель выполнил следующие работы (оказал следующие услуги):

    • Описание работ этапа 1.
    • Описание работ этапа 2.
    • .

    На выполнение работ (оказание услуг) затрачено _______ человеко-часов. Стоимость работ (услуг) составила _______ рублей __ копеек (стоимость услуг прописью ), включая НДС по ставке 18% в размере _______ рублей __ копеек (сумма НДС прописью ) или Сумма не облагается НДС (Исполнитель работает по упрощенной системе налогообложения)

    Заказчик не имеет претензий к Исполнителю.

    В процессе выполнения работ (оказания услуг) Исполнитель получил от Заказчика следующие материалы и инструменты: перечень переданных документов, оборудования, материалов. Исполнитель вернул Заказчику все переданные материалы, инструменты и оборудование в полном объеме и надлежащем состоянии.

    На основании настоящего Акта Исполнитель выставляет счет на оплату работ (услуг).

    Подписи сторон

    Акт приема-передачи выполненных работ по договору подряда

    г. [место подписания акта ]

    [Наименование организации ] в лице [должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и [наименование организации ] в лице [должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», подписанием настоящего акта подтверждают следующее:

    1. В соответствии с договором подряда от [число, месяц, год ] № [значение ] Подрядчик выполнил, а Заказчик принял следующие работы:

    Номер позиции по смете

    Номер единичной расценки

    2. Качество выполненных работ соответствует условиям проектно-технической документации.

    3. Стороны взаимных претензий и замечаний не имеют.

    4. Взаимные обязательства, предусмотренные договором подряда от [число, месяц, год ] № [значение ], Сторонами исполнены в полном объеме.

    5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

    6. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора подряда от [число, месяц, год ] № [значение ].

    [должность, подпись, инициалы, фамилия ]

    [должность, подпись, инициалы, фамилия ]

    Доступ к полным текстам статей осуществляется по подписке. Несколько статей каждого номера находятся в открытом доступе. Также Вы можете получить один из номеров журнала бесплатно. Если Вам понравился наш журнал, информацию по подписке можно получить здесь. Вот список подписок, которые позволяют читать эту статью:

    Акт приемки-передачи строительных работ, особенности выписки: Другие вопросы

    Форум казахстанского налогоплательщика Как зарегистрироваться на форуме? Привет. Мы ищем таланты:
    • Тебе интересен форум? Ты хочешь зарегистрироваться? Ты хочешь участвовать и развивать форум вместе с друзьями на форуме?
    • Тебе интересно в твоей профессии?
    • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта. научить или рассказать?
    Мы ищем таланты, которые помогут вместе развить форум. Что взамен:
    • Ты сможешь получить приглашение для регистрации на форуме
    • Радость общения с друзьями и коллегами
    • Совместное развитие в своей профессии
    Как? Об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/ - Да, регистрация у нас непростая, зато полезная и интересная

    Не знаете куда написать - пишите сюда. Новости, вопросы, проблемы, решения, поздравления и т.д.

    Правила форума
    В этот раздел переносятся интересные темы, неподходящие под другие разделы.

    Акты бывают разных видов, и в разных формах. Одну из форм я приведу ниже по текущему ремонту. Где то такая форма проходит где то нет. И чем больше в акте подписей тем акт весомее.

    " 29 " сентября 2010 г.

    Акт
    сдачи-приемки работ (текущий ремонт цокольного этажа)

    Мы, нижеподписавшиеся, ответственное лицо Заказчика, с одной стороны, и ответственное лицо ТОО «ххххххххххх» г.Тараз ул,ххххххххх,дом хх. с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.
    1.Подрядчик по состоянию на " 29 " сентября 2010 г. сдал Заказчику ГУ «ххххххххххххх» г.Алматы пр.хххх, работы (текущий ремонт цокольного этажа),на сумму хххххх (хххххххххххххх тысяч тенге 00 тиын)
    изготовленную в соответствий с приложением №1 к договору N хх/хх от " 04 "_мая 2010 г. в объемах, приведенных ниже:

    п/п Текущии ремонт цокольного этажа Ед.изм Кол-во Цена/ед Сумма
    1 Частичный ремонт штукатурки стен, потолка.Побелка известковым расствором.(Павильон №14,№15,№16) М2 4670 260 1214200
    2 Произведён ремонт корридора кабинетов (частичная штукатурка, выполнен левкас и окраска) М2 2600 205 533000
    3 Замена дверных блоков (размер: 2х0.9 м) Шт 8 13000 104000
    4 Замена дверных блоков (размер: 2х1.8 м) Шт 5 26000 130000
    5 Замена оконных блоков (металлопластик) М2 23 10500 241500
    6 Устройство половых покрытий (линолеум) М2 100 1000 100000
    7 Устройство половых покрытий ( цементный расствор толщиной 70мм) М2 50 2346 117300
    8 Итого: 2 440 000

    2. Стоимость работ, ранее оплаченных Подрядчиком в виде аванса, составляет: хххххх (хххххххххххххххххххх) тыс. тенге.
    3. Стоимость работ, подлежащих оплате Заказчиком, за вычетом ранее оплаченных средств по состоянию на " 29 "_сентября 2010 г. составляет:хххххххххххх тыс тенге

    Всего подлежит к оплате: хххххххххх (ххххххххххххххххх) тыс тенге.

    Ответственное лицо Подрядчика Ответственное лицо Заказчика

    " 29 " сентября 2010 г. Зам.Ген.Директора


    " 29 " сентября 2010 г.

    Другая форма по изготовлению забора. Здесь они требовали что бы мы указали не только обьем но и цену за каждую позицию. Такое тоже бывает. Не знаю с чем это связано, они бухгалтера нам об этом не говорят. Так надо и все. Скорее всего для своего внутреннего отчета и для предьявления в случае проверки.

    "06 " августа 2010 г.

    Акт
    сдачи-приемки работ (изготовление металлического ограждения с выдвижными воротами)

    Мы, нижеподписавшиеся, ответственное лицо Заказчика, с одной стороны, и ответственное лицо ТОО хххххххххххххххххххххх. с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.
    1.Подрядчик по состоянию на "06 " сентября 2010 г. сдал Заказчику ГУ «хххххххххххххххххххххххххххххх" работы (изготовление металлического ограждения с выдвижными воротами),
    изготовленную по договору N 33 от " 02 " августа 2010 г. в объемах, приведенных ниже:

    п/п Изготовление металлического ограждения с выдвижными воротами
    Единица
    измерения. Количество Цена Сумма

    1 Сварочные работы кв\м 77 3000 232200
    2 Резка металла кв\м 11 3500 38500
    3 Покрасочные работы кв\м 77 300 23100
    4 Установка ограждения, ворот, калиток Шт 1 260900 260900
    5 Узор 1 Шт 340 200 68000
    6 Узор 2 Шт 255 200 51000
    7 Узор 3 Шт 170 280 47600
    8 Узор 4 шт 45 300 13500
    9 Подставка под стойку Шт 25 800 20000
    10 Квадратная труба 40*40 (рифленая) М 52 500 26000
    11 Квадратная труба 40*20 (рифленая) М 47 350 16450
    12 Квадратная арматура 12*12 (рифленая) М 340 200 68000
    13 Крученая арматура 12*12 М 255 200 51000
    14 Швеллер толщина №10 М 20 1550 31000
    15 Труба диаметр 50 М 30 700 21000
    16 Труба диаметр 25 М 15 350 5250
    17 Уголок №63 М 15 600 9000
    18 Шарниры на калитку Шт 4 800 3200
    19 Ролик шт 5 860 4300
    20 Итого: 990000

    2. Стоимость работ, ранее оплаченных Подрядчиком в виде аванса, составляет: 00.0 тенге.
    3. Стоимость работ, подлежащих оплате Заказчиком, за вычетом ранее оплаченных средств по состоянию на "06 "сентября 2010 г. составляет: 990000 (девятьсот девяносто тысяч тенге) 00.тиын.

    Всего подлежит к оплате: 950000 ((девятьсот девяносто тысяч тенге) 00.тиын.

    Ответственное лицо Подрядчика Ответственное лицо Заказчика

    "06 " сентября 2010 г. "06 " сентября 2010 г.


    В некоторых случаях актом-приемки и акт выполненных работ выступают в одном лице.
    В общем делать надо то что написано в договоре. Акт приемки-передачи нужен Вам. Если что не так Вы всегда можете им воспользоваться. Оформляйте его практический всегда он хлеба не просит, и в случае чего может выручить.В акте особое внимание обращайте на дату, чтобы она не разбегалась со сроком в договоре и ценой. Документ должен быть подписан и заверен печатью заказчика.

    Дополню. На основании справки ф.№3 выписывается счет-фактура. Если на основании справки можно произвести оплату, то в зачет НДС на основании ее заказчик не возьмет))). Я сталкивалась и тем, что некоторые подрядчики измеряют работу в "работе" и даже в "штуках".

    Привет. Мы ищем таланты:
    • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
    • Тебе интересно в твоей профессии?
    • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
    Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
    • Получить приглашение на форум
    • Радость общения
    • Совместное развитие
    Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/
    • Похожие темы Ответы Просмотры Последнее сообщение
    • Формы утверждённых документов для строительных работ
      Светлана_Николаевна » 29 ноя 2013, 15:34 11 Ответы 8264 Просмотры Последнее сообщение Senator_I
      10 дек 2013, 08:14
    • Семинар Особенности работы участников ВЭД
      Светлана_Николаевна » 17 сен 2010, 00:56 18 Ответы 869 Просмотры Последнее сообщение Светлана_Николаевна
      01 окт 2010, 21:51
    • Надо ли открыть представительство, для выполнения работ в РК
      pthrfkj » 24 сен 2009, 14:51 4 Ответы 554 Просмотры Последнее сообщение Jezebel
      16 мар 2010, 14:09
    Кто сейчас на конференции

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14


    Примечание: не допускается копирование и использование материалов сайта без письменного согласия администрации сайта (если иное не оговорено). В любом случае, необходима гиперссылка на документ