Образцы договоров на поставку и монтаж кондиционеров

В договоре на поставку и монтаж кондиционеров дается четкое обозначение модели кондиционера, период поставки и цена. Заранее обговоренные условия снижают риски для обеих сторон, а также обеспечивают выгоду сделки для продавца и покупателя.

• Предмет договора;
• Сроки и условия поставки и монтажа;
• Сумма и порядок расчетов;
• Упаковка, сертификаты и гарантия;
• Ответственность сторон;
• Форс-мажорные обстоятельства;
• Споры и арбитраж;
• Прочие условия;
• Реквизиты сторон.

В этой статье договора поставки и монтажа кондиционеров оговариваются обязательства поставщика перед покупателем. Первая сторона поставляет кондиционеры, вторая получает и производит оплату.

Вторая статья конкретизирует сроки поставки с момента получения предоплаты (или полной оплаты). Оговаривается возможность частичной поставки кондиционеров, а также кто именно организует доставку, погрузку и кто их оплачивает.

Утверждается процедура приемки-сдачи установленного оборудования, дата поставки.

Оговариваются обязанности принимающей стороны по проверке соответствия внешнего вида, количества и спецификации оборудования. А также действия при несоответствии.

Указывается стоимость оборудования, валюта, содержание НДС и иных налоговых сборов. Отдельно прописывается сумма налога на добавленную стоимость (НДС).
Если предполагается поэтапная оплата, расписываются суммы, соответствующие каждому из этапов, а также сроки оплаты.
Согласно договору поставки и монтажа кондиционеров поставщик передает покупателю все счета (оригиналы) в оговоренной письменно форме.

В образце договора на поставку кондиционеров упоминается наличие сертификатов Российской Федерации, копии которых, заверенные у нотариуса, будут переданы покупателю вместе с кондиционерами в момент приемки.

Оговаривается качество кондиционеров, которое должно подпадать под технические нормы РФ.

Договор упоминает о необходимости передачи всей технической документации на оборудование (на предпочтительном языке).

Качество упаковки должно соответствовать принятым нормам для климатического оборудования.

Указывается гарантийный срок, с какого дня он начинает действовать. Перечисляются обязательства поставщика по гарантийному обслуживанию, а также порядок их выполнения.

Перечисляются дополнительные услуги, например, консультативные, оказываемые поставщиком, а также срок их действия.

Оговаривается продление гарантийного срока в случае ремонта.

В образце договора поставки кондиционеров должны быть перечислены меры, предпринимаемые одной из сторон, при несоблюдении другой стороной условий договора.

В том числе указывается сумма пени за каждый день просрочки платежей или поставки оборудования.

Оговариваются условия расторжения договора и его порядок. А также порядок получения неустойки одной из сторон, ее размер.

Перечисляются форс-мажорные обстоятельства и действия одной из сторон при их наступлении.

При появлении спорных вопросов обе стороны попытаются договориться самостоятельно. Если это невозможно, привлекается арбитражный суд.

В этом разделе определяются сроки действия договора и дата его окончания. Количество образцов договора поставки кондиционеров, наличие приложений и спецификаций.

Договор на установку кондиционера, договор на монтаж сплит-системы скачать бесплатно, акт выполненных работ на установку кондиционера, гарантийный тал

Наталья, 14 января 2016, 15:27

Здравствуйте, Александр! Как и обещала - напишу отзыв, надеюсь он поможет людям выбрать установщиков и ОБРАТИТЬСЯ ИМЕННО К ВАМ.

РАМЕНЧАНЕ И ЖУКОВЧАНЕ! Не тратьте свое время зря обзванивая установщиков кондиционеров и приглашая их на осмотры - все это сделали мы с мужем, и поверьте, лучше и профессиональнее, а также адекватнее специалистов, чем здесь в Раменском районе нет. Мы уже два раза обращались сюда с интервалом в 2 года, а также рекомендовали знакомым, и все остались довольны и ценой и, особенно, качеством. Здесь вас точно не обманут и не разведут, Александр все очень понятно и подробно объясняет - что, как, куда и сколько. Сами кондиционеры работают нормально, ничего нигде не утекает и не обмерзает. Мастера приятные люди, приезжают в назначенное время, работают слаженно и аккуратно, мусора после них нет.
ЛЮДИ! НЕ ВЕДИТЕСЬ НА ДОРОГУЮ РЕКЛАМУ!

ВОТ ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ ОТЛИЧНЫЕ РЕБЯТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НИМ!
УДАЧИ ВАМ И ВАШЕЙ КОМАНДЕ, АЛЕКСАНДР! СПАСИБО ЗА РАБОТУ, С ВАМИ ОЧЕНЬ ПРИЯТНО ОБЩАТЬСЯ!

Светлана, 26 мая 2015, 14:50

Решил поставить себе сплит.На сайт USCLIM привел случай.Почитал отзывы,посмотрел цены,созвонился с Александром и договорились о монтаже.Монтаж был проведен 06.12.14. и занял по времени чуть менее 3 часов.Александр монтировал спллит один! А,как человек работает,приятно посмотреть-аккуратно,без суеты,пыли,ни одного лишнего движения!Установил все ровно и красиво.Проверили сплит-работает!Александр,большое Вам спасибо за установку.Удачи и побольше заказов.

Олег, 29 ноября 2014, 16:51

25 ноября монтажник Володя установил нам 2 кондиционера Самсунг. Присоединяюсь ко всем положительным отзывам, мы всем довольны, большое спасибо. Особенно радует, что установка кондиционеров обошлась нам дешевле, чем мы ожидали. Продолжайте в том же духе, и поздравляем с наступающеи весь ваш коллектив.

Ирина и Андрей, Люберцы, МО, 12 ноября 2014, 12:42

7 ноября 2014 нам установили кондиционеры монтажники этой компании. Нам все понравилось, особенно то, что ребята работали быстро, порядка 4 часов на все ушло и все за собой убрали, так как будто ничего и не было (я боялась, что придется разгребать мусор и пыль). Визуально все сделано аккуратно, особенно там где короба примыкают к внутреннему блоку подогнали, наверное, с точностью до миллиметра и трасса, которая на улице прикреплена к стене и плотно обмотана. Даже муж оценил, особенно сравнивая с тем, что у соседей. Конечно время покажет, как будут работать кондиционеры, но пока мы очень довольны, что обратились именно сюда. Благодарим и желаем удачи и роста.

Андрей, Чугунова 15 Раменское, 24 октября 2014, 16:04

Доброго времени суток всем интересующимся! В настоящее время делаю ремонт в новой квартире и заказал закладку трассы под 2 кондиционера в кухню и спальню. Ситуация не без проблем получилась, много где приценивался, много кто приезжал на осмотр, но Александр с этого сайта произвел самое лучшее впечатление и у него получилась самая дешевая цена из предложенных. Также я сэкономил на штробе, так как штробил я сам. Затем в установленное время приехал Александр и сделал закладку. Весной куплю кондиционеры и будет завершающий этап. В целом, впечатление от общения приятное, видно, что он професионал своего дела. Надеюсь, что второй этап пройдет также хорошо. Очень порадовала цена, так как у некоторых конкурентов была ровно в два раза выше. Рекомендую, имхо.

Светлана (Раменское, Молодежная, 27), 18 сентября 2014, 12:02

Выражаем благодарность Александру и его монтажнику Денису за качественную и оперативную установку нашего кондиционера. Хочу отметить, что услуги и кондиционеры в данной фирме существенно дешевле, чем у конкурентов. Хотим пожелать вам процветания и удачи! Спасибо от всей нашей семьи!

Договор подряда на монтаж оборудования - скачать образец шаблона 2016 года

Здесь вы можете посмотреть и скачать шаблон договора подряда на монтаж оборудования за 2015 год в удобном для вас формате. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

Договор подряда на монтаж оборудования

г. ______________________ "___" ___________ 200_ г.

(наименование населенного пункта)

__________________________________________________________________ в лице

(наименование юридического лица)

_____________________________________________, действующ____ на основании

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

_____________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", с одной

стороны, и _______________________________________________________ в лице

(наименование юридического лица)

______________________________________________, действующ___ на основании

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

___________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", с другой

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке)

следующего оборудования: ________________________________________________

по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.

(название населенного пункта) (название улицы) (номер дома)

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1

Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик

за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и

оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику

по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения

для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи

выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу,

указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт

является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока,

указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту

приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов,

на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и

производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания

акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями

2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения

об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1.

настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при

обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее

сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3

и 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами

подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы

для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ,

предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные

затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов,

необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика

обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного

имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы,

оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их

необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых

Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему

результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены

пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об

отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ (_______________

(сумма цифрами и прописью)

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

- первый платеж в размере _______ процентов от суммы, указанной в

п. 3.1. Договора, а именно ______ (______________) рублей, осуществляется

(сумма цифрами и прописью)

не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;

- оставшаяся сумма, а именно ________ (____________________) рублей,

(сумма цифрами и прописью)

вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику

путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо

путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим

Договором, в течение ___________ дней с момента подписания акта

приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и

Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с

приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи

в течение ____________ дней с момента извещения об окончании работ либо

по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют

двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки

устранения недостатков выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков

платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____

процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан

уплатить Заказчику штраф в размере ______ процентов от суммы договора за

каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых

на себя обязательств и устранения нарушений.

6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет

ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по

настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой

силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях

обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские

волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и

другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие

действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую

сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств

по настоящему договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении

более чем ______________, настоящий договор может быть расторгнут любой

из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. Прочие условия

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении

настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В

случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение

в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору

действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и

подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса,

названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение

___________ дней письменно известить об этом другую сторону.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.

7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

приложение N 1 - Акт приема-передачи работ по подготовке помещения

для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;

приложение N 2 - Акт приема-передачи выполненных работ;

приложение N 3 - технические условия для подготовки помещения к

8. Адреса и реквизиты сторон

Договор на монтаж кондиционера - типовой образец на установку

Кондиционер – не простой бытовой прибор, просто включить в розетку не получится. Монтаж кондиционера стоит поручать только ответственным, специализированным организациям. Не стоит также забывать, что гарантийное и сервисное обслуживание это разные вещи. Гарантийное обслуживание производит сервисный центр, представляющий производителя кондиционера. Договор на сервисное обслуживание заключается с фирмой, производившей установку оборудования.

Установка кондиционера осуществляется на основании договора монтажа

Как и любые услуги, оказываемые населению, установка кондиционера должен осуществляться на основании такого документа, как договор на монтаж кондиционера. Исполнителю обязательно нужен типовой образец договора, с которым он обязан ознакомить клиента.

Типовой образец договора, как правило, включает в себя стандартные пункты подобного рода договоров. Это:

1. Предмет договора.
2. Права и обязанности сторон.
3. Порядок выполнения работ.
4. Приемка заказчиком работы, выполненной исполнителем.
5. Цена и порядок расчетов.
6. Ответственность и риски.
7. Гарантия.
8. Срок действия договора.
9. Разрешение споров.
10. Заключительные положения.
11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Договор должен включать в себя все необходимые пункты

Впрочем, количество пунктов у различных фирм исполнителей может отличаться.

Специфическим является п. 3, порядок выполнения работ, в нем оговаривается, в течении какого времени заказчик обязуется подготовить помещение для установки кондиционера. А также, в течении какого времени исполнитель обязуется провести не только установку, но и пуско-наладочные работы.

Компания заранее подготовливает бланк договора и передает его монтажнику

Компании выполняющей монтаж кондиционеров очень удобно иметь готовый бланк договора на монтаж кондиционера (пустая форма), в бумажном виде и нескольких экземплярах. Это значительно ускорит процедуру оформления договора. Скачать образец договора на монтаж кондиционера можно здесь.

Форум Холодильщиков

ИП ************ Л.А.
г. Краснодар, ул. Горького 174
т. 240****. т. сот.8-918-***********Ремонт сложной бытовой техники
________________________________________
Договор об оказании услуг

г. Краснодар « » июня 2010г.
Индивидуальный предприниматель. ********** ********** ********** действующего на основании свидетельство № *******. именуемый в дальнейшем «Подрядчик» и ГЦМПП - филиал ФГУП «Почта России», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Краснодарского МСЦ ОСП ГЦМПП филиала ФГУП «Почта России» Москалевой Татьяной Николаевной, действующего на основании доверенности от 08.02.201г. №38/10д-МСЦ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. Предметом настоящего договора является исполнение работ по ТО кондиционеров в помещениях Заказчика. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя исполнение указанных работ собственными силами и средствами в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. Цена и общая стоимость.
2.1. Общая сумма настоящего договора составляет,********* тысяч девятьсот двадцать рублей 00коп.
без НДС.
3.Платежи.
3.1. Оплата производится «Заказчиком» по факту выполненных работ, в течение 5 календарных дней.
3.2. Форма оплаты: безналичный расчет.
3.3. Заказчик обязан известить Подрядчика об осуществлении платежа в срок двух дней.
4.Сроки начала и завершения работ по договору.
4.1. Дату начала работ по договору стороны определяют с момента подписания Договора.
4.2.Подрячик обязуется выполнить работы в течение 10 рабочих дней.
5.Рекламации.
5.1. Рекламации могут быть заявлены в течение гарантийного срока в отношении качества ремонта обслуживание в случае несоответствия его качеству, обусловленному в настоящем Договоре.
6.Форс-мажер.
6.1.При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного выполнения любой из сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийного бедствия, запрещений экспорта или импорта, или других, не зависящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.
6.2. Форс-мажорные обстоятельства, грозящие одной из сторон не выполнением Договора, должны быть доведены до партнера немедленно и до истечения срока действия взаимных обязательств.
6.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки. Выдаваемые соответственно торговой палатой по местонахождению «Подрядчик» или «Заказчиком».
7.Арбитраж.
7.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края на основании действующего законодательства.

8.Прочие условия.
8.1. Ни одна сторона не имеет права передавать третьему лицу права и обязательства по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.3. Настоящий договор вместе с приложениями содержит 2 страницы.
8.4. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
9.Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.
«Подрядчик»: ИП **************
Юридический адрес: г. Краснодар ул. Горького 174
Почтовый адрес: г. Краснодар ул. Горького 174
Банковские реквизиты: Филиал «Южный» ОАО «УРАЛСИБ» г. КРАСНОДАР
Р/С **************** К/С************* ИНН 0274062111 БИК 40349700

«Заказчик»: Краснодарский МСЦ ОСП ГЦМПП филиала ФГУП «Почта России»
Юридический адрес: г.Москва Варшавское шоссе 37
Почтовый адрес: г Краснодар Привокзальная площадь 1
Банковские реквизиты: Краснодарский филиал ОАО АКБ «Связь - Банк»
Р/с******************
К/с*****************
«Подрядчик»:

Дата:__________________________
Должность: ИП Сименцов
Подпись:__________________________
М.П.

«Заказчик» Краснодарский МСЦ ОСП ГЦМПП
филиала ФГУП «Почта России»
Дата:__________________________
Должность:__________________________
Подпись:__________________________
М.П.
что вроде этого
вопрос у тебя какой вид нало обложение ))))

Образец договора

г. _____________________
«__»_____________ 20__ г.

_________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по установке (монтаж, демонтаж) __________________________________________________________
______________________________________________ по адресу: г. __________________, ул. ___________________________, корпус_____ дом _____.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.
1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Заказчик за свой счет приобретает необходимые материалы и оплачивает их доставку.

2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1 произвести замер и определить необходимость тех или иных материалов и комплектующих для монтажа ___________________
2.1.2. произвести установку (монтаж, демонтаж)_______________________________
не позднее ___________
2.1.3. сдать объект работ Заказчику по акту приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных работ;
2.1.4. Убрать строительный мусор послее окончания работ.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.2.2. в течение _____ дней после уведомления Подрядчика об окончании работ, либо по истечении срока, указанного в п. 2.1.2. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ; при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;
2.2.3. оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в п. 2.1.2. п. 3.1. и п.3.2. настоящего Договора;
2.2.4. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:
2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;
2.3.2. перенести срок сдачи из-за резко ухудшающихся погодных условий, при которых невозможно производить монтаж, не более чем на _____ дней по истечении срока, указанного в п. 2.1.2. настоящего Договора.

2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3.1. Стоимость работ по договору составляет ________________ рублей.

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в три этапа:

• первый платеж в размере ______ % от суммы, указанной в п. 3.1. Договора, а именно ______ рублей, осуществляется после всех соглосований с Заказчиком, закупки и доставки необходимых материалов для монтажа;
• второй платеж, а именно _______ рублей, вносится по факту выполнения работ на 70% ;
• третий платеж, а именно _______ рублей, вносится по факту выполнения работ на 100% при сдаче-приемке.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п.5. Договора, либо путем внесения наличных в кассу Подрядчика.

4.1. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение _____ дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 2.1.2. настоящего Договора.
4.2.При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ
4.3. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере _____ % от суммы договора за каждый день просрочки.
4.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.
4.7. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
4.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.
4.9. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.

Заказчик
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
М.П.

Подрядчик
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
М.П.

Договор на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров

на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Заказчик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель производит необходимое разовое техническое обслуживание (ТО), обеспечивающее штатную эксплуатацию сплит-систем и кондиционеров (в дальнейшем Оборудование) на Объекте Заказчика. Список Оборудования, принимаемого на обслуживание, приведен в Приложении №1, перечень работ по техническому обслуживанию, выполняемых Исполнителем, приведен в Приложении №1 к настоящему Договору.

1.2. Исполнитель принимает по акту от Заказчика на ТО исправное, находящееся в эксплуатации Оборудование.

1.3. Работы по ТО Оборудования производятся по адресу.

• произвести квалифицированное ТО оборудования систем кондиционирования воздуха в соответствии с перечнем работ (Приложение №1). Обслуживание производится исключительно сотрудниками « ».
• предоставить своевременно Заказчику соответствующие документы: счета, акты приемки-сдачи работ;
• провести работы качественно, в соответствии с инструкциями, разработанными для каждого типа Оборудования, принятого на обслуживание;
• выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

• выплатить Исполнителю вознаграждение, порядок и сроки выплаты которого определены п.3.1-3.4 настоящего Договора;
• по предварительному согласованию Сторон, своевременно оплатить расходные материалы, предусмотренные нормами производителя в случае использования таковых. Расход указанных материалов не должен превышать значений, предусмотренных для данного вида оборудования;
• по согласованию сторон, на основании отдельных счетов оплатить работы третьих лиц (альпинист, спецтехника и.т.п.), если для выполнения Работ потребуется привлечение таковых;
• предоставить представителям Исполнителя необходимые условия для выполнения работ и возможность беспрепятственного их выполнения по настоящему Договору с до часов, в рабочие дни, а при необходимости и в выходные дни. На все время действия Договора обслуживающему персоналу обеспечить доступ к обслуживаемому оборудованию, его удаленным узлам, магистральным трубопроводам;
• предоставить представителям Исполнителя возможность доступа к сетям, обеспечивающим электропитание и отвод дренажа;
• принять у Исполнителя работы по настоящему Договору и своевременно подписывать Акты сдачи-приемки работ при их надлежащем исполнении.

3.1. Стоимость обслуживания по настоящему Договору составляет рублей, является окончательной и не подлежащей изменению на весь период действия Договора.

3.2. Оплата производится по факту выполнения работ в рублях.

3.3.Осуществление дополнительных выездов на объект для проведение работ по устранению неполадок в работе Оборудования (диагностика и ремонт, замена узлов, дозаправка системы, проведение дополнительных монтажных и иных подобных видов работ, связанных с демонтажем, переносом и изменением местоположения оборудования, не зависимо от причин, приведших к такой необходимости, установку дополнительных крепежных элементов для магистралей и узлов), согласовывается сторонами и оплачивается отдельно по факту выполнения работ.

4.1. Перечень работ по ТО Оборудования, указан в Приложении №1 к настоящему Договору, согласован с Заказчиком.

4.2. Исполнитель обязан приступить к ТО оборудования, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору, не позднее, чем через рабочих дней с момента подписания Договора.

4.3 Регулирование темпов работ является полной ответственностью Исполнителя. Исполнитель не имеет права предъявлять какие-либо дополнительные требования на основании частичных изменений в графике производства работ, за исключением изменений касающихся проведения работ в не рабочее время.

4.4. Плановое ТО предоставляется Исполнителем в удобные для Заказчика часы и дни. Стороны подтверждают сроки проведения технического обслуживания не позднее, чем за рабочий день до начала проведения конкретных работ.

4.5. ТО Оборудования должно осуществляться Исполнителем с понедельника по пятницу, исключая праздничные и выходные дни. Во время проведения ТО Исполнитель обязуется нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядка на объекте.

4.6. При мотивированном отказе Заказчика подписать Акт сдачи-приемки работ по настоящему Договору, он должен в письменной форме уведомить об этом Исполнителя с указанием причины отказа в течение трех дней с момента предоставления Акта, в противном случае работы считаются надлежащим образом сданными.

4.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и оперативных сроков их выполнения.

5.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательства по Договору, а именно пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые уполномоченным органом.

6.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами законодательства и Гражданского Кодекса, действующего на территории РФ.

6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. в установленном порядке.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного взаиморасчета между Сторонами.

7.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.3. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае, если другая Сторона существенно нарушила свои обязательства по настоящему Договору и не начала устранять недостатки в течение рабочих дней с момента письменного уведомления, или не устранила эти недостатки в согласованные сроки. Такое расторжение будет действительно с момента проведения взаимных расчетов между Сторонами.

7.4. Для расторжения настоящего Договора одной из Сторон, требуется письменное извещение, которое направляется другой Стороне с получением последней не позднее, чем за рабочих дней до расторжения настоящего Договора.

7.5. После прекращения действия настоящего Договора его положения будут применимы (исключая положения касающегося проведения работ) до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы платежи, обязательства по которым возникли в период действия настоящего Договора.

8.1. Взаимоотношения сторон, которые не оговариваются настоящим Договором, регулируются действующим Гражданским Законодательством РФ.

8.2. Ни одна из сторон настоящего Договора не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

8.3. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу сведения об изменении юридического статуса, адреса, номеров контактных телефонов.

8.4. Все изменения или дополнения по настоящему Договору будет иметь силу только в том случае, если они сделаны в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.1. Перечень оборудования, принимаемого на техническое обслуживание и Перечень работ (Приложение №1), согласованы Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра (по одному экземпляру у Заказчика и у Исполнителя) имеют одинаковую юридическую силу.

Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Исполнитель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК: