техническая инструкция по производству морских дноуглубительных работ. рд 31.74.08-94

На выполнение дноуглубительных работ

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

на выполнение дноуглубительных работ

г. Астрахань «____» ________20___г.

Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Росморпорт», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице __________________________________

действующего на основании и___________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице. действующего на основании______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор подряда (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Определения

1.1. Употребляемые в Договоре термины означают следующее:

«Работы» - все виды дноуглубительных работ, проводимые для ____________ проектных параметров Объекта, включая подготовительные и обеспечивающие мероприятия, являющиеся предметом Договора и подлежащие выполнению Генподрядчиком на Объекте;

«Уполномоченное лицо Заказчика» - лицо, назначенное при необходимости Заказчиком на период исполнения Договора для контроля Работ, решения организационных и технических вопросов с правом подписания документов от имени Заказчика, необходимых для исполнения Договора;

«Уполномоченное лицо Генерального подрядчика (Генподрядчик)» - лицо, назначенное при необходимости Подрядчиком на период исполнения Договора для контроля Работ, решения организационных и технических вопросов с правом подписания документов от имени Подрядчика, необходимых для исполнения Договора;

«Цена Договора» - общая стоимость Работы, включающая в себя в том числе: все расходы, налоги и сборы необходимые для ремонта Объекта, компенсацию всех видов издержек, оплату любых лимитированных и непредвиденных работ, а также всех затрат, связанных с рисками Генподрядчика при исполнении обязательств, предусмотренных Договором;

все эксплуатационные расходы, производственные остановки и простои дноуглубительной техники;

вознаграждение Генподрядчика и привлекаемых им для выполнения отдельных работ субподрядчиков;

все возможные другие затраты, которые возложены на Генподрядчика в соответствии с условиями Договора;

«Техническое задание» - документ, разработанный в соответствии с требованиями «Технической инструкции по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08- 94) и «Ведомственного положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений на морском транспорте» (Р 31.3.08-04), который содержит основные условия и технические требования к производству Работ, а также промерный планшет участков Работ в масштабе 1:2000 с указанием границ участков и подходов к ним;

«Участок дноуглубительных работ» (УДР) – выделенная часть Объекта, согласно Технического задания;

«Локальный участок» - выделенная часть участка, на который выдано техническое задание для проведения работ в будущем месяце;

«Дноуглубительная техника» - все виды дноуглубительной техники, вспомогательных плавательных средств, другие машины, механизмы, оборудование, временные передвижные источники энергии, а также все приборы, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастка, привлекаемые для производства и обеспечения Работ;

«Исполнительная документация» - проект производства работ, общий журнал работ, а также другая документация, предусмотренная «Технической инструкцией по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08-94);

«Субподрядчик» - специализированная подрядная организация, привлекаемая Подрядчиком по договору для выполнения на Объекте отдельных видов работ;

«Акт практического завершения Работ» - документ, подтверждающий завершение Генподрядчиком Работ и сдачу Объекта в гарантийную эксплуатацию;

«Период работ» - период с даты вступления договора в силу и до даты исполнения всех условий договора;

«Срок выполнения работ» - работы предусмотренные настоящим договором в установленный срок;

«Третьи лица» - юридические и физические лица, не связанные со Сторонами обязательствами по Договору.

1.2. Слова, употребляемые только в единственном числе, могут также употребляться и во множественном числе, где это требуется по смыслу текста Договора.

Статья 2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Генподрядчик обязуется выполнить Работы собственными и/или привлеченными силами и средствами и сдать Объект с параметрами указанными в его техническом паспорте и пригодным к дальнейшей эксплуатации.

2.2. Генподрядчик подтверждает, что получил исчерпывающую информацию в отношении рисков, непредвиденных и всех прочих обстоятельств, которые могут повлиять на сроки исполнения и Цену Договора.

2.3. Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.

2.4. Общий объем работ на Объекте с учетом допустимых переборов составляет ________тыс. м3 грунта.

2.5. Фактический объем дноуглубления определяется и оплачивается по результатам приемо-сдаточных промеров глубин на Объекте, выполняемого Заказчиком до начала и по окончании ремонтного дноуглубления.

Статья 3. Обмен информацией

3.1. Обмен информацией между Сторонами по вопросам исполнения Договора, получение подтверждений и согласований осуществляется в письменной форме.

Статья 4. Стандарты

4.1. Работы должны соответствовать стандартам и иным обязательным требованиям, установленным и действующим в настоящее время на территории Российской Федерации. При этом преимущество в применении имеют новейшие (более поздние по действию во времени) из них.

Статья 5. Использование договорной документации и информации

5.1. Одна Сторона не вправе без предварительного письменного согласия другой Стороны раскрывать содержание Договора Третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда предоставление такой информации является обязательным.

Статье 6. Гарантии

6.1. Генподрядчик гарантирует после выполнения Работ, предусмотренных Договором, достижение на момент приемки работ Объектом указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) параметров и возможности эксплуатации Объекта в соответствии с его прямым назначением.

6.2. Генподрядчик несет ответственность согласно законодательству Российской Федерации за недостатки (дефекты), допущенные при выполнении Работ.

6.3. Если будет обнаружено, что Работы не выполнены или выполнены ненадлежащим образом, и это является следствием неудовлетворительного исполнения своих обязательств Генподрядчиком, последний обязан за свой счет в порядке и в сроки согласованные с Заказчиком устранить выявленные дефекты, если не докажет, что они произошли не по его вине.

6.4. В данном случае Заказчик совместно с Генподрядчиком в течение 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения (выявления) недостатков (дефектов) составляют Акт о недостатках (дефектах).

6.5. Если Генподрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента извещения Заказчика не подписал или направил отказ от подписания Акта о недостатках (дефектах), определяющим документом для установления их наличия является Акт экспертного обследования, составленный Заказчиком с участием независимого эксперта. Указанное положение, как и подписание Акта о недостатках (дефектах), не лишает Генподрядчика права доказывать, что дефекты (недостатки) произошли не по его вине.

6.6. Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в виде безотзывной банковской гарантии на весь период выполнения Работ.

6.7. Компания, выступающей гарантом (страховой организацией) и условия предоставления гарантии (договора страхования) должны быть согласованы с Заказчиком.

Обеспечение исполнения Генподрядчиком обязательств по Договору предоставляется в размере получаемого аванса, предусмотренного в пункте 8.3 Договора.

Статья 7. Цена Договора

7.1. Цена Договора определяется в соответствии с Протоколом соглашения о Цене Договора (сметой работ) и составляет _______________.

7.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

7.4. Источником оплаты Работ являются собственные средства Заказчика.

7.5. Цена Договора включает все возможные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по Договору, страхованием рисков, уплатой налогов и сборов, установленных в Российской Федерации, а также компенсацию всех возможных издержек: накладные расходы, сметную прибыль, стоимость временных зданий и сооружений, затраты на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, затраты на удорожание ГСМ, платежи за негативное воздействие окружающей среде, другие лимитированные и прочие работы, налоги и затраты, а также любые непредвиденные работы и затраты, связанные с рисками Подрядчика.

7.6. Стоимость разработки и транспортировки 1м3 грунта при производстве дноуглубительных работ включает все возможные эксплуатационные расходы и простои Дноуглубительной техники, в том числе:

- по мобилизации и демобилизации Дноуглубительной техники;

- по базированию и укрытию плавучих средств;

- на переходы земкараванов внутри порта и рейда на расстояние до _____ км;

- на оплату охранных буксиров на участках дноуглубительных работ, потенциально опасных в навигационном отношении;

- на оплату буксиров, привлекаемых в состав земкаравана для переходов, требующих оформления выхода из порта;

- на установку и демонтаж объектов временной навигационной обстановки в районе производства работ, подводного отвала и путях движения к нему;

- на удаление посторонних предметов, обнаруженных при обследовании и препятствующих производству дноуглубительных работ;

- на выполнение контрольных промеров глубин;

- в связи с производственными остановками, предусмотренными «Технической инструкцией по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08-94)

Статья 8. Порядок и условия платежей по Договору

8.1. Оплате подлежат Работы, фактически выполненные Генподрядчиком и принятые Заказчиком.

8.2. Авансирование и оплата Работ осуществляется путем перечисления средств с расчетного счета Заказчика на расчетные счета Генподрядчика, открытые им в кредитных организациях.

8.3. На основании счета, выставленного Генподрядчиком, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента его получения Заказчик выплачивает авансовый платеж в размере ___% от Цены Договора, что составляет ___________

8.4. Стоимость авансового платежа засчитывается в счет оплаты выполненных Работ путем пропорционального ежемесячного удержания от стоимости Работ, выполненных за оплачиваемый календарный месяц до момента его полного погашения.

8.5. Оплата Работ осуществляется ежемесячно на основании акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) с приложением счетов-фактур и счетов в следующем порядке:

- Генподрядчик не позднее 25-го числа месяца приемки выполненных Работ, передает Заказчику документы, указанные в пункте 8.4. Договора.

- В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных документов Заказчик обязан их рассмотреть и подписать либо направить Генподрядчику свои мотивированные возражения.

- Оплата выполненных Работ производится в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Заказчиком документов, указанных в пункте 8.4 Договора.

8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по Договору Заказчик имеет право производить оплату выполненных Работ за вычетом соответствующего размера неустойки указанной в пунктах 19.2 и 19.3 Договора.

8.7. Заказчик и Генподрядчик после выполнения Работ проводят сверку взаиморасчетов по Договору с подписанием соответствующего Акта сверки.

Статья 9. Сроки выполнения Работ

9.1. Работы выполняются в период ______________года в соответствии с Календарным графиком (Приложение № 3 к Договору).

9.2. Исходной датой для определения штрафных санкций в случаях нарушения срока выполнения Работ является __________ года.

9.3. Датой исполнения Сторонами обязательств по Договору является дата подписания Акта практического завершения Работ.

9.4. Условия Договора распространяются на отношения Сторон с момента опубликования протокола заседания конкурсной комиссии по оценке заявок на участие в конкурсе на выбор подрядной организации для выполнения Работ по Договору.

9.5. Генподрядчик имеет право закончить Работы раньше указанной в пункте 9.2. Договора даты при условии обеспечения соответствующего качества.

Статья 10. Обязательства Генподрядчика

10.1. Назначить при необходимости Уполномоченное лицо Генподрядчика и в письменной форме сообщить об этом Заказчику с приложением доверенности подтверждающей его полномочия.

10.2. В течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Договора заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков «с ответственностью за все риски» от любых внезапных и непредвиденных событий на объекте проведения работ, включая возмещение убытков от гибели или повреждения застрахованного по Договору имущества в результате дефектов строительных материалов, ошибок проекта, плана, спецификации, некачественно выполненной Работы, причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу Третьих лиц вследствие проведения Работ, предусмотренных Договором.

10.3. Условия страхования согласовать с Заказчиком и передать ему копии этих договоров после их заключения.

10.4. В соответствии с требованиями «Технической инструкции по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08-94) разработать и согласовать с соответствующими территориальными государственными органами контроля и надзора проект производства работ (ППР). Представить его на согласование Заказчику не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала мобилизации Дноуглубительной техники.

10.5. Согласовать с Капитаном морского порта Астрахань схему организации Работ, определить места базирования и укрытия дноуглубительной техники при получении штормового предупреждения.

10.6. В соответствии с ППР обеспечить выполнение Работ в условиях действующего морского порта и не создавать препятствий его нормальному функционированию.

10.7. В соответствии с частью 2 статьи 4 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации для проведения Работ привлекать Дноуглубительную технику под флагом Российской Федерации.

10.8. Осуществить мобилизацию, включая переход земкараванов на участок выполнения дноуглубительных работ, а также их демобилизацию, включая переход в порты их базирования по окончанию Работ. Не позднее, чем за 10 (десять) суток до начала дноуглубительных работ информировать Заказчика о постановке земкаравана на участок Работы.

10.9. Произвести траление участка Работ, мест отвала грунта и подхода к ним. Акт по результатам траления передать Заказчику не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до постановки земкаравана на участок Работы.

10.10. Обеспечить за свой счет выставление, при необходимости, дополнительного навигационного оборудования для обеспечения безопасности мореплавания в районе выполнения Работ, подводного отвала и путях движения к нему.

10.11. Выполнять необходимые геодезические работы на Объекте.

10.12. Выполнять необходимые противопожарные мероприятия и мероприятия по соблюдению техники безопасности и охране окружающей среды.

10.13. Осуществлять платежи за негативное воздействие на окружающую среду, наносимые проведением дноуглубительных работ и дампингом грунта, в порядке и сроки, определенные территориальными органами Росприроднадзора.

10.14. С момента начала Работ и до их завершения ежедневно вести журнал производства работ по форме «Общий журнал работ» согласно СНиП 3.01.01-85. По окончании Работ передать Исполнительную документацию Заказчику.

10.15. Нести полную ответственность за уплату всех необходимых налогов, пошлин и сборов, связанных с его деятельностью по реализации Договора.

10.16. После завершения Работ предъявить Объект для приемки Заказчику.

Вывести Дноуглубительную технику за пределы Объекта в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания Работ.

10.17. Нести ответственность за действия Субподрядчиков и самостоятельно осуществляет расчеты за выполненные ими виды Работ.

10.18. Выполнять надлежащим образом свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Обязательства Заказчика

11.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента вступления Договора в законную силу назначить при необходимости Уполномоченное лицо Заказчика и в письменной форме сообщить об этом Генподрядчику с приложением доверенности, подтверждающей его полномочия.

11.2. Уполномоченное лицо Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время их выполнения.

11.3. Обеспечить Генподрядчику на весь период Работ доступ на Объект.

11.4.В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения согласовать ППР либо передать Генподрядчику мотивированные замечания по его содержанию.

11.5. В срок, не позднее, чем за 2 (двое) суток до начала перехода земкаравана в район Работ передать Подрядчику разрешение органов государственного контроля в области охраны окружающей среды на право производства дноуглубительных работ и перемещение грунта;

11.6. Осуществить компенсационные платежи за ущерб водным биоресурсам, наносимые проведением дноуглубительных работ и дампингом грунта, в порядке и сроки, определенные территориальными органами Росрыболовства.

11.7. Обеспечивать экологический мониторинг и производственный экологический контроль при производстве Работ.

11.8. Обеспечивать строительный контроль и технический надзор за производством Работ.

11.9. Выполнять приемо-сдаточные промеры для осуществления контроля качества Работ и приема работ в соответствии с «Технической инструкцией по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08-94) и «Технологией промерных работ при производстве дноуглубительных работ и при контроле глубин для безопасности плавания судов в морских портах и на подходах к ним» (РД 31.74.04-2002).

11.10. Оказывать содействие Генподрядчику при производстве Работ, принимать и оплачивать результат их выполнения.

11.11. Осуществлять перестановку (перемещение) на участках дноуглубительных работ штатных навигационных знаков (буев), мешающих производству Работ.

11.12. Заказчик имеет право в одностороннем порядке без согласия Генподрядчика уменьшить объем ремонтных дноуглубительных работ. Это изменение связано с возможностью применения собственной дноуглубительной техники на Волго-Каспийском морском судоходном канале.

11.13. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Персонал Генподрядчика

12.1. Генподрядчик для выполнения Работ использует квалифицированных и опытных специалистов и рабочих. Самостоятельно заключает соглашения о найме рабочей силы, размещения специалистов и рабочих, питания и других видах обеспечения.

12.2. Генподрядчик за свой счет обеспечит оснащение всех работников, привлеченных для выполнения Работ или находящихся на Объекте, защитными средствами и отличительными знаками (каски, куртки, жилеты и т.п.).

12.3. Генподрядчик несет риск любой ответственности за уплату сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, а также иных расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, произошедшими по вине Генподрядчика в процессе выполнения Работ, как в отношении персонала Генподрядчика, так и в отношении Третьих лиц.

Статья 13. Изменения Договора

13.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные Договором, считается действительной только, если она подтверждена Сторонами в виде дополнительного соглашения к Договору.

13.2. Все дополнительные соглашения, принятые в установленном порядке, становятся неотъемлемой частью Договора с момента их подписания Сторонами.

Статья 14. Расторжение Договора

14.1. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда и основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

14.2. Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению Договора, за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора направляет другой Стороне письменное уведомление.

14.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях;

- нарушения Генподрядчиком установленных Календарным графиком сроков и объемов выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) дней;

- неоднократного нарушения Генподрядчиком требований к проведению Работ, предусмотренных Техническим заданием, Договором, строительными нормами и правилами, иными нормативными актами.

14.4. В этих случаях Договор считается расторгнутым с момента получения Генподрядчиком письменного уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иной срок не указан Заказчиком в уведомлении.

14.5. При досрочном расторжении Договора Стороны производят взаиморасчеты за Работы только в той части, в какой они фактически выполнены Генподрядчиком и приняты Заказчику.

Статья 15. Обстоятельства непреодолимой силы

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы:

- стихийные бедствия природного характера;

- военные действия, восстания, гражданские волнения;

- запрет или ограничения производства Работ органами государственной власти Российской Федерации;

- действия Третьих лиц, которые препятствуют исполнению Сторонами обязательств по Договору,

15.2. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

15.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другие Стороны в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 3 (три) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. О прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна также без промедления известить другую Сторону, в письменной форме, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их прекращения.

15.4. Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору другой Стороны о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться на эти обстоятельства.

15.5. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены компетентными органами государственной власти Российской Федерации.

15.6. Стороны вправе потребовать досрочного расторжения Договора в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем двух месяцев подряд. При этом в случае такого расторжения Стороны не вправе требовать возмещения убытков (упущенной выгоды и реального ущерба), причиненного таким расторжением, за исключением оплаты Работ фактически выполненных Генподрядчиком и принятых Заказчиком.

15.7. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств из-за непреодолимой силы оформляется соответствующим соглашением.

Статья 16. Сдача и приемка Работ

16.1. Заказчик своими силами и средствами два раза в месяц осуществляет прием работ на прокопанных участках методом выполнения исполнительного промера в присутствии представителя Генподрядчика.

16.2. Генподрядчик не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до срока выполнения исполнительного промера, направляет Заказчику уведомление о готовности локального участка к сдаче.

16.3. В уведомлении указывается дата завершения Работ, а также участок производства исполнительных промеров.

16.4. На основании результатов материалов исполнительных промеров составляется ведомость подсчета выполненных работ, оформляемая Заказчиком и Генподрядчиком.

16.5. Недобор грунта по глубине и ширине не допускаются. Перебора сверх заданного допуска, фиксируются как бросовая работа и в расчет объема выполненных Работ не включается. В объем выполненных Работ, подлежащих оплате, включается только дноуглубление до проектных отметок с учетом допусков согласно «Технической инструкции по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08-94).

16.6. В случае перебора по ширине сверх допусков, в подсчет объемов к принятию не засчитывается объем сползающего забровочного грунта.

16.7. Прием-сдача работ оформляется промежуточными актами, если в установленные сроки производство исполнительного промера невозможно из-за метеорологических условий. Объем выполненных работ устанавливается по оперативным сводкам с последующей корректировкой по выполненным промерам.

Статья 17. Порядок производство дноуглубительных работ

17.1. Генподрядчик организует Работы в соответствии с ППР и в соответствии с требованиями «Технической инструкции по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08-94).

17.2. При обнаружении в ходе производства Работ взрывоопасных предметов Генподрядчик незамедлительно информирует Заказчика для принятия совместных мер по их удалению.

17.3. Определение объема и качества выполненных дноуглубительных работ производится путем выполнения два раза в месяц исполнительного промера глубин на участке Работ в соответствии с «Технической инструкцией по производству морских дноуглубительных работ» (РД 31.74.08-94) и «Технологией промерных работ при производстве дноуглубительных работ и при контроле глубин для безопасности плавания судов в морских портах и на подходах к ним» (РД 31.74.04-2002).

17.4. При дноуглубительных работах в зоне прилежащей к существующим гидротехническим сооружениям должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность и устойчивость этих сооружений. Переборы по ширине и глубине не допустимы в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к Договору подряда)

17.5. Уполномоченные лица Сторон обязаны присутствовать и контролировать качество промерных работ.

17.6. Предлагаемая Генподрядчиком технология производства Работ должна обеспечить размещение всего разрабатываемого объема грунта в установленных подводных отвалах.

17.7. В случае обнаружения нарушений технологии и порядка перемещения разработанного материала Генподрядчик устраняет нарушения и оплачивает штрафы за свой счет.

Статья 18. Охрана окружающей среды и безопасность проведения Работ

18.1. Генподрядчик обязан при осуществлении Работ соблюдать требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и иных нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды и о безопасности строительных работ.

18.2. Генподрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.3. Генподрядчик обязан принять все разумные меры по охране окружающей среды на Объекте и около его границ и избегать нарушений, вызывающих неудобство для граждан и их имущества в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Генподрядчиком методов производства работ.

18.4. Генподрядчик обязан следить за тем, чтобы при выполнении Работ содержание загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу и сбросах в водные объекты не превышало нормативных показателей, установленных правовыми актами и законодательством Российской Федерации.

18.5. Генподрядчик обязан до начала мобилизации Дноуглубительной техники разработать и в течение всего срока производства Работ осуществлять программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил в соответствии с требованиями СП 1.1.1058-01 и СанПиН 2.2.3.1384-03.

18.6. Генподрядчик обязан принять все образующиеся в ходе Работ отходы в собственность, включая предметы, извлеченные в ходе водолазного обследования.

18.7. Генподрядчик обязан организовать регулярный вывоз сточных вод и отходов, заключить договоры на сбор, транспортировку и размещение всех видов судовых отходов с лицензированными организациями и представить указанные договоры Заказчику не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после заключения Договора.

18.8. Генподрядчик обязан разработать паспорта отходов, проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, а также иную экологическую документацию при необходимости.

18.9. Разработанная экологическая документация утверждается в уполномоченных органах государственной власти.

18.10. Утвержденные паспорта отходов и лимиты на размещение отходов, а также проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение должны быть переданы Заказчику не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после заключения Договора.

18.11. Генподрядчик обязан ежеквартально до 20 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным осуществлять расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду при выполнении Работ на Объекте, включая платежи за выбросы в атмосферу, за размещение отходов, за загрязнение водной среды при дампинге грунта и осуществлять компенсационные платежи за негативное воздействие на окружающую среду по данным расчетам платы.

18.12. Генподрядчик обязан представлять Заказчику справки о сдаче и размещении отходов, расчет платы и платежные поручения о перечислении платы за негативное воздействие до 25 числа первого месяца квартала, следующего за отчётным.

18.13. Генподрядчик обязан назначить ответственного за работу по охране окружающей среды и официально сообщить контактные данные указанного лица Заказчику в течении 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора.

18.14. До начала Работ Генподрядчик обязан согласовать с капитаном морского порта Астрахань план мер по предотвращению аварийных разливов нефтепродуктов и мероприятия по их ликвидации.

18.15. Генподрядчик обязан ежемесячно информировать Заказчика о выполненных мероприятиях по охране окружающей среды.

18.16. Генподрядчик осуществляет оплату убытков и компенсаций Третьим лицам по искам в связи с нарушением им правил и норм соблюдения охраны окружающей среды и безопасности проведения Работ.

18.17. Генподрядчик обязан выполнять иные природоохранные мероприятия, предусмотренные Техническим заданием.

Статья 19. Ответственность Сторон

19.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

19.2. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату Генподрядчиком неустойки. Неустойка начисляется на каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

19.3. Размер неустойки устанавливается в размере 0,1 (одной десятой) % от Цены Договора.

19.4. Оплата неустойки не освобождает Генподрядчика от исполнения обязательств по Договору.

19.5. Генподрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

19.6. Генподрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за действия или упущения Субподрядчиков, выполняющих работы по Договору.

19.7. При отказе от выполнения (продолжения) Работ, убытки, понесенные Заказчиком, возмещаются Генподрядчиком в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

19.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Работ, Генподрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы подлежащей оплате за каждый день просрочки.

19.9. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

19.10. При утрате возможности финансирования Работ в полном объеме Заказчик оплачивает Работы, фактически выполненные на момент расторжения Договора, а также компенсирует расходы на демобилизацию Дноуглубительной техники по стоимости единичных показателей указанных в Протоколе соглашения о Цене Договора (смета работ) (Приложение № 2 к Договору).

19.11. Принятие окончательного платежа Генподрядчиком означает его отказ от всех претензий к Заказчику.

19.12. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 20. Разрешение споров между Сторонами

20.1. Все разногласия, возникшие в ходе исполнения Договора, должны быть по возможности урегулированы путем переговоров.

20.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

До заявления иска одной из Сторон обязательно предъявление претензии.

Ответ на предъявленную претензию противоположной Стороной должен быть дан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения.

Статья 21. Вступление Договора в силу

21.1. Договор вступает в законную силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

21.2. Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах, на русском языке, два экземпляра для Заказчика и один экземпляр для Генподрядчика.

Статья 23. Перечень приложений

23.1. Нижеследующие приложения являются неотъемлемыми частями Договора:

Приложение № 1. Техническое задание на ___ л.

Приложение № 2. Протокол соглашения о Цене Договора (смета работ) на ____ л.

Приложение № 3. Календарный график на ____ л.

Статья 24. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Похожие работы: «Ленморниипроект» представит свои проекты на выставке «Нева-2013» 5

многое сделать. А именно, провести капитальные дноуглубительныеработына внутренних водных путях Калининградской области. Westminster NV («Боскалис») заключила контракт навыполнениедноуглубительныхработ и строительство судоходного канала порта Бронка.

технических условий Минтрансстроя. 10.107. Выполнениедноуглубительныхработ должно производиться в соответствии с требованиями. контроля дноуглубительныхработ 09.403 Акт приемки дноуглубительныхработ 09.404 Акт контрольного замера работ. выполненныхна.

пассажирского порта с яхтенной мариной в Пионерском, дноуглубительныеработына внутренних водных путях области, реконструкция. решением она может содержать людей навыполнение данной работы и нести ответственность, установленную законом.

. нормы нормы проектирования и производства буровзрывных работ при сооружении земляного полотна всн.

применяют также при возведении насыпей на болотах, дноуглубительныхработах в морских портах, рыхлении сезонно. договором, заключенным между ними навыполнение проектных работ. 2.4. Задание на проектирование должно содержать подробные.

также проведения в рыболовных угодьях дноуглубительных. взрывных работ. добычи полезных ископаемых территориальные органы. договора подряда навыполнение проектных и изыскательских работ (договора подряда навыполнение проектных и изыскательских работ и.

Руководства, Инструкции, Бланки

Поиск

Новые файлы