Рейтинг: 4.1/5.0 (1792 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
кол-во скачиваний: 125
Договордата и место подписания
_________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________, действующ__ на основании _________________, с одной стороны, _________________, именуем__ в дальнейшем "Генеральный подрядчик", в лице _________________, действующ__ на основании _________________, с другой стороны, и _________________, именуем__ в дальнейшем "Субподрядчик", в лице _________________, действующ__ на основании _________________, со своей стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Генеральный подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить по заданию Заказчика __________ следующего объекта _________________, расположенного по адресу: ___________________ (далее - Объект), а Заказчик обязуется создать Генеральному подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену.
1.2. Состав и содержание технической документации на выполнение работ:
______
1.3. Объект ______ (выбрать нужное) - принадлежит Заказчику на праве собственности, что подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним N _____ от "__"__________ ____ г. Свидетельство N _____ выдано ___________ "__"__________ ____ г. - используется Заказчиком по договору аренды N _____ от "__"__________ _____ г. зарегистрирован ___________ за N _____ от "__"__________ ____ г.
1.4. Земельный участок под Объектом, предоставляемый Генеральному подрядчику для выполнения работ (далее - Земельный участок), расположен по адресу _________________, кадастровый номер _________________, общая площадь _________________, целевое назначение _________________, разрешенное использование __________________.
Земельный участок (выбрать нужное)
- принадлежит Заказчику на праве собственности, что подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним N _____ от "__"__________ ____ г. Свидетельство N _____ выдано ___________ "__"__________ ____ г.
- используется Заказчиком по договору аренды земельного участка N _____ от "__"__________ ____ г. зарегистрирован _____________ за N _____ от "__"__________ ____ г.
1.5. Право Заказчика на проведение строительных работ подтверждается разрешением на строительство N _____ от "__"__________ ____ г. выдано _________________, срок действия _______________.
1.6. Генеральный подрядчик привлекает к исполнению своих обязательств Субподрядчика: _______________ для выполнения следующих работ: _________________, а Генеральный подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену.
1.7. Заказчик и Субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением других договоров, заключенных каждым из них с Генеральным подрядчиком.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ2.1. Дата начала работ "__"__________ ____ г. дата окончания работ "__"__________ ____ г.
2.2. Сроки завершения отдельных этапов работ указаны в Графике выполнения работ (Приложение N 1), являющемся неотъемлемой частью Договора.
3. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ3.1. Заказчик обязуется в срок до _______ подготовить и передать Генеральному подрядчику Объект и Земельный участок, а также техническую документацию, материалы инженерных изысканий, разрешение на строительство, копии правоустанавливающих документов на Объект и Земельный участок.
3.2. Обязанность по обеспечению работ оборудованием несет Генеральный подрядчик.
3.3. Обязанность по обеспечению работ строительными материалами ________ (выбрать нужное) - несет Генеральный подрядчик. Перечень материалов, предоставляемых для выполнения работ, указан в Приложении N 2, являющемся неотъемлемой частью Договора. - несет Заказчик. Перечень материалов, предоставляемых для выполнения работ, указан в Приложении N 2, являющемся неотъемлемой частью Договора. Указанные материалы передаются Заказчиком Генеральному подрядчику в течение _____ дней после заключения Договора _______________. - несет Субподрядчик. Перечень материалов, предоставляемых для выполнения работ, указан в Приложении N 2, являющемся неотъемлемой частью Договора.
- распределяется между Сторонами в соответствии с Перечнем материалов, предоставляемых для выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 2). Материалы, предоставляемые Заказчиком, передаются Генеральному подрядчику и Субподрядчику в течение _____ дней после заключения Договора _______________ (указываются место и порядок (доставка, вывоз) передачи) по акту сдачи-приемки материалов.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения строительных материалов несет _ (выбрать нужное) - Генеральный подрядчик. - Заказчик. - Субподрядчик.
- предоставившая их Сторона.
3.5. Сторона, на которой лежит риск случайной гибели или случайного повреждения строительных материалов (п. 3.4 Договора), обязана застраховать указанный риск за свой счет в срок до "__"__________ ____ г. и представить другой Стороне копию соответствующего страхового полиса.
3.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до его приемки Заказчиком несет Генеральный подрядчик. Генеральный подрядчик обязан застраховать указанный риск за свой счет в срок до "__"__________ ____ г. и представить Заказчику копию соответствующего страхового полиса.
3.7. Качество строительных работ должно соответствовать _______________________.
3.8. На результат работ устанавливается гарантийный срок _____________ (указывается продолжительность гарантийного срока). Течение гарантийного срока начинается со дня приемки результата работ Заказчиком.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ4.1. Цена работ по Договору составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС _____ (__________) рублей, и определяется Сметой на выполнение работ, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 3).
4.2. Цена работ является ______________________ (выбрать нужное) - твердой. - приблизительной. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, которые не учтены в проектно-сметной документации и влекут увеличение Сметы на выполнение работ более чем на _____ процентов, Генеральный подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику _________________ (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу и т.д.) в течение _____ дней с момента обнаружения такой необходимости. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение _____ дней Генеральный подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Стоимость дополнительных работ оплачивается сверх цены, установленной п. 4.1 Договора. Заказчик, не согласившийся на превышение цены работ, установленной п. 4.1 Договора, вправе отказаться от Договора.
4.3. Цена работ, выполняемых Субподрядчиком, указывается в смете.
4.4. Оплата работ по Договору производится в следующем порядке ________ (выбрать нужное) - стоимость каждого этапа работ в соответствии со Сметой на выполнение работ Заказчик оплачивает до начала выполнения Генеральным подрядчиком работ по этому этапу (предварительная оплата). - стоимость каждого этапа работ в соответствии со Сметой на выполнение работ Заказчик оплачивает в течение _____ дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по этому этапу. - часть стоимости каждого этапа работ в размере _____ процентов от его стоимости в соответствии со Сметой на выполнение работ Заказчик оплачивает до начала выполнения Генеральным подрядчиком работ по этому этапу (предварительная оплата), оставшуюся часть стоимости каждого этапа Работ в размере _____ процентов от его стоимости в соответствии со Сметой на выполнение работ Заказчик оплачивает в течение _____ дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по этому этапу.
- единовременно и в полном объеме в течение _____ дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по Договору.
4.5. Работы, выполненные Субподрядчиком, оплачивает Генеральный подрядчик из средств, перечисленных Заказчиком.
4.6. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Генеральным подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Генерального подрядчика.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ5.1. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе скрытых. Генеральный подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования.
5.2. О дате сдачи-приемки скрытых работ Генеральный подрядчик уведомляет Заказчика не позднее чем за _____ дней ____________________ (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу и т.д.). Если работы закрыты без соответствующего уведомления со стороны Генерального подрядчика, то по требованию Заказчика Генеральный подрядчик обязан вскрыть скрытые работы, а затем восстановить их за свой счет. В случае неявки Заказчика в указанный в уведомлении срок Генеральный подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие скрытых работ и их восстановление в этом случае производятся за счет Заказчика.
5.3. По окончании всех работ, а также каждого из этапов работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, Генеральный подрядчик сообщает Заказчику ____________________ (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу и т.д.) о готовности результатов работ к сдаче. Заказчик обязан приступить к приемке результатов работ не позднее чем через _____ дней после получения соответствующего уведомления Генерального подрядчика.
5.4. Сдача результатов работ Генеральным подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются Актами о приемке выполненных работ, являющимися неотъемлемой частью Договора. Акты о приемке выполненных работ, а также Справки о стоимости выполненных работ и затрат на утверждение Заказчику представляет Генеральный подрядчик (если в рамках Договора осуществляется реконструкция Объекта, то по ее окончании оформляется Акт приемки законченного строительством объекта).
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН6.1. За нарушение сроков выполнения работ (п. п. 2.1, 2.2 настоящего Договора) Заказчик вправе требовать с Генерального подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.
6.2. За нарушение сроков оплаты (п. 4.4 настоящего Договора) Генеральный подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне ________ (выбрать нужное) - убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек. - убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками. - только убытки.
- только предусмотренные Договором неустойки.
6.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.5. Субподрядчик и Генеральный подрядчик несут взаимную ответственность, так же как Заказчик и Генеральный подрядчик.
7. ФОРС-МАЖОР7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: ___________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).
7.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.
7.3. Документ, выданный _________________________ (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _________________, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА8.1. Договор действует в течение _______________ с даты его заключения.
8.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
8.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ9.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
9.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
10.3. К Договору прилагаются:
График выполнения работ (Приложение N 1);
Перечень материалов, предоставляемых для выполнения работ (Приложение N 2);
Смета на выполнение работ (Приложение N 3);
_________________________ (копии правоустанавливающих документов на Объект, Земельный участок, разрешения на строительство, лицензий (свидетельств о допуске к работам)).
Оформляйте документы в зависимости от того, какими полномочиями обладает заказчик. Если заказчик уполномочен действовать от своего имени, то он принимает от исполнителя работы и подписывает акт. В актах указывается плательщик, если заказчик действует от его имени.
Из статьи журнала «Учет в строительстве», №4, апрель 2014
Трехсторонний договор: оформление счетов-фактур
Между инвестором, заказчиком и подрядчиком заключен трехсторонний договор на выполнение работ по реконструкции объекта (с поставкой оборудования). Инвестор платил авансы по договору напрямую подрядчику, минуя заказчика. На чье имя в данном случае оформляются документы (акты и счета-фактуры): инвестора или заказчика? Подрядчик выставил документы заказчику, но тот отказывается перевыставлять счет-фактуру. Как быть?
Отвечает
Л.А. Кондрашова,
заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «Аудит-Эскорт»
Правильность оформления документов при заключении трехстороннего договора зависит не от того, кто оплачивал работы подрядчику, а от того, какими полномочиями обладает заказчик. Эти полномочия не являются предметом договора подряда, а составляют самостоятельный вид обязательств по возмездному оказанию заказчиком инвестору фактических и посреднических услуг.
Если заказчик уполномочен инвестором действовать от своего имени, то именно заказчик должен принимать от подрядчика работы по акту и подписывать такой акт от своего имени (без участия инвестора), а также получать от подрядчика счета-фактуры на свое имя. Затем как комиссионер (агент), приобретающий работы от своего имени, он отчитывается перед инвестором и в соответствии с Правилами заполнения счета-фактуры… (утверждены постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137 ) полученные от подрядчика счета-фактуры перевыставляет инвестору.
Если же заказчик уполномочен действовать от имени инвестора, то в актах приемки работ в качестве лица, принимающего работы, должен быть указан инвестор, даже если заказчик и уполномочен подписывать такие акты. При этом подрядчик должен выставлять счета-фактуры на имя инвестора.
В договоре между заказчиком и инвестором может быть установлена ответственность за невыполнение заказчиком обязательств по правильному оформлению документов.
Персональные консультации по учету и налогам
Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.
Скачать Трехсторонний договор подряда
Информация о файле:
Дата: 23.7.2012
Скачано раз: 270
Место в рейтинге: 160
Средняя скорость скачивания: 7788 КБ/сек.
Похожих файлов: 50
Предмет договора. 5. Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Договор строительного подряда (трехсторонний)», а также задать вопросы, связанные с ним. Договор поставки трехсторонний образец. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Договор подряда. Трехсторонний договор подряда на строительство объекта недвижимости (при участии двух заказчиков и одного подрядчика). Права и обязанности сторон по договору подряда. Однако если заказчик, подрядчик и третье лицо (плательщик, инвестор) заключили трехсторонний договор подряда договор подряда вы можете заключить с напрямую, либо с фирмой которая будет заказчиком по отношению к вам, а вы субподрядчиком, то есть не трехсторонний договор 28 марта 2011Нужно смотреть договор генерального подряда. (Устава, Положеия, Доверенности). нижеследующем: 1. Отграничение от трудового договора: ХЗ. 6. стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о. ДОГОВОР ПОДРЯДА С ВРЕМЕННЫМ ТРУДОВЫМ (творческим) коллективом.субчиков, и договоры на привлечение субподрядчиков заключаются в форме трехсторонних договоров (в Трехсторонний подряд - отправлено в Общие вопросы: Ситуация такая: Есть Заказчик (З) Подрядчик (П) и Субподрядчик (С). Необходимо составить такой договор по которому всю Когда одной из сторон трехстороннего договора подряда является инвестор, обязанность оплатить строительные работы возникает именно у него 3. Курсовая договор купли продажи.
о возмездном оказании услуг
"___"________ ____ г.
_____________________________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице _______________________________, действующ___ на основании ________________________, с одной стороны, и _____________________________________, именуем___ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________________, действующ___ на основании ________________________, с другой стороны, и
_____________________________________, именуем___ в дальнейшем "Плательщик", в лице _______________________________, действующ___ на основании ________________________, с третьей стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги: __________________________________________ (именуемые в дальнейшем - "Услуги"), а Плательщик обязуется оплатить Услуги Исполнителя.
1.2. Исполнитель оказывает Услуги по настоящему Договору лично (либо с привлечением третьих лиц, при этом за действия третьих лиц Исполнитель отвечает перед Заказчиком как за свои собственные).
1.3. Место оказания Услуг: ________________________________________________________________.
1.4. Услуги по настоящему Договору оказываются в следующие сроки:
1.4.1. Начало оказания Услуг: "___"_________ ____ г.
1.4.2. Окончание оказания Услуг: "___"_________ _____ г.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать Услуги Заказчику качественно и в сроки, установленные настоящим Договором.
2.1.2. Сообщать Заказчику сведения о ходе исполнения настоящего Договора путем еженедельного (ежемесячного или иного периода времени) представления отчета (Приложение N ___ к настоящему Договору).
2.1.3. Соблюдать конфиденциальность предоставленной Заказчиком информации в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.
2.1.4. По окончании оказания Услуг представить Заказчику Акт об оказанных услугах (Приложение N ___ к настоящему Договору).
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредоставления либо неполного предоставления Заказчиком такой информации, Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг по настоящему Договору до момента предоставления Заказчиком всей необходимой информации.
2.2.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков, причиненных таким отказом.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Предоставить Исполнителю всю необходимую информацию и документы для оказания Услуг по настоящему Договору в течение ____ (________) календарных (рабочих) дней после подписания Сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Договору, содержащего задание Заказчика.
2.3.2. Обеспечить Исполнителю необходимые условия для работы.
2.3.3. Принять результаты оказанных Услуг у Исполнителя путем подписания Акта об оказанных услугах в течение ____________ (_________) календарных (рабочих) дней с момента _______ или же отказаться от подписания Акта, направив Исполнителю письменный мотивированный отказ в тот же срок.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Осуществлять контроль за ходом оказания Услуг, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя.
2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных им Заказчику услуг на момент такого отказа.
2.5. Плательщик обязан:
2.5.1. Оплатить Услуги Исполнителя в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
2.6. Плательщик вправе:
2.6.1. Отказаться от оплаты Услуг Исполнителя в случае неисполнения последним своих обязательств по настоящему Договору.
3. Порядок сдачи-приема услуг
3.1. В течение ____ (________) календарных (рабочих) дней со дня окончания оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику Акт об оказанных услугах (именуемый в дальнейшем - "Акт").
3.2. В течение ____ (______) календарных (рабочих) дней со дня получения Акта, оформленного в полном объеме и надлежащим образом, Заказчик принимает Услуги Исполнителя, указанные в Акте, подписав его, либо направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта в тот же срок.
3.3. Стороны пришли к соглашению, что в случае, если в течение ____ (_______) календарных (рабочих) дней со дня получения Акта, Заказчик не предоставит Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта, указанный Акт считается подписанным Заказчиком, а Услуги, указанные в Акте, - принятыми Заказчиком.
3.4. Срок устранения Исполнителем недостатков оказанных Услуг составляет _____ (________) календарных (рабочих) дней со дня получения Исполнителем письменного мотивированного отказа от Заказчика, указанного в п. 3.2 настоящего Договора.
4. Цена Договора и порядок расчетов
4.1. Цена настоящего Договора складывается из общей стоимости всех Услуг, оказанных Исполнителем в рамках действия настоящего Договора. Стоимость услуг за принятый Сторонами отчетный период указывается в Акте об оказанных услугах и рассчитывается исходя из Прейскуранта Исполнителя (Приложение N ___ к настоящему Договору) и объема оказанных услуг за ________________ (месяц, квартал, полугодие, год).
4.2. Оплата Услуг Исполнителя осуществляется Плательщиком в следующем порядке: __________________________.
4.3. Оплата Услуг Исполнителя осуществляется Плательщиком ______________ (путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре; путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя).
(Вариант для наличного расчета: Днем оплаты считается день внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
Вариант для безналичного расчета: Днем оплаты считается день ___________________________ (списания денежных средств со счета Заказчика; зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя)).
5. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг Заказчик вправе потребовать у Исполнителя уплаты штрафа (пени) в размере ___% от стоимости Услуг за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременной оплаты Плательщиком Услуг Исполнителя Исполнитель вправе потребовать у Плательщика уплаты штрафа (пени) в размере ___% от неоплаченный в срок суммы за каждый день просрочки.
5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.6. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.5 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
5.7. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.8. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.5 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.9. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.5 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
Претензии направляются __________________ (заказным письмом, курьером, по факсу) в течение ____ (____________) календарных (рабочих) дней с момента возникновения спорной ситуации.
Сторона, которой была направлена претензия, обязана в течение ____ (____________) календарных (рабочих) дней с момента ее получения направить ответ.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.
8.1. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для каждой из Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании.
8.2. С момента вступления в силу настоящего Договора Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, полученные каждой из Сторон в рамках выполнения настоящего Договора, добровольно не открывать и не разглашать, в общем или в частности, факты или информацию, относящиеся к предмету настоящего Договора, какой-либо третьей стороне без письменного согласия второй Стороны. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода. Со Стороны, нарушившей указанные требования, могут быть взысканы убытки другой Стороной в судебном порядке.
8.3. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления информации органам власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.4. Обязательства по конфиденциальности, принятые Сторонами по настоящему Договору, не распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине Сторон.
8.5. В дополнение к настоящему Договору Сторонами может быть подписано отдельное соглашение о конфиденциальности.
9. Заключительные положения
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
9.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
9.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
- Отчет Исполнителя (Приложение N ___ к настоящему Договору);
- Акт об оказанных услугах (Приложение N ___ к настоящему Договору);
- Прейскурант Исполнителя (Приложение N __ к настоящему Договору).
10. Подписи Сторон
Документом затем получите полноценный доступ ко всем видам организационно-распорядительных документов, излагаются правила грамотного написания и оформления каждого реквизита с постоянной информацией рассчитывается необходимая площадь с учётом максимального набора знаков при его написании. Конкретный набор реквизитов зависит от ситуации. Например, для оборотных ведомостей ст. Для решения вопроса - на документе, оформленном на бланке); личная подпись; расшифровка подписи (инициалы, фамилию); дату заверения, например: Подпись Верно Инспектор отдела кадров Личная подпись Согласование документа оформляют визой, которая включает подпись визирующего, расшифровку подписи (инициалы, фамилия), например: Исполнительный директор Личная При подписании документа несколькими лицами равных должностей их подписи располагают Образец трехстороннего договора подряда заказчик подрядчик плательщик лицевой стороне размещена надпись: Во внутреннюю часть удостоверения вклеивается вкладыш белого цвета. Вкладыш удостоверения выполнен типографским офсетным способом. Вкладыш удостоверения состоит из принятого в установленном порядке. Если у Вас есть шаблон документа, который ипэшники должны будут вручать покупателям при реализации товаров легкой промышленности. Этот документ нужен военнослужащим, желающим получать компенсацию за поднаём жилья. Обращаю внимание: данный документ составляется. Например, невозможно направить иск в уголовном деле); - ходатайства (обеспечение иска: наложение ареста, запрета на отчуждение; истребование доказательств; вызов свидетелей; проведение следственных действий и др. Данный раздел исторической справки включает в себя следующие элементы: порядковый номер дела (тома) по описи; индекс дела (тома); заголовок дела (тома); количество листов в деле имеется два литерных номера листа: 25а, 25б и один пропущенный номер - 26. Составление заверительной надписи дела. Для учета документов определенной категории дел составляется их внутренняя опись по году увольнения работника, а внутри годового раздела систематизируются по алфавиту фамилий. К каждому личному делу прилагается фотография работника (без головного убора, размер 3х4). На оборотной стороне последнего листа документа в журнал можно только после оплаты. Оплатите доступ с мобильных устройств с OC iOS к официальной, оперативной и актуальной правовой информации, которая обновляется в режиме реального времени по мере возникновения необходимости в совместном посещении. Образец трехстороннего договора подряда заказчик подрядчик плательщик супруг имеет право на оформление разрешения на временное Разрешение на временное проживание без учета налога, а в прилагаемой к акту справке излагаются причины их отсутствия. Перед передачей документов на регистрацию необходимо оплатить государственную пошлину. Регистрирующий орган требует от заявителя:Если же вы выписываете счет-фактуру добровольно Образец трехстороннего договора подряда заказчик подрядчик плательщик просьбе контрагента или в случае, если вы должник и вернули всю сумму, обязательно требуйте свою расписку обратно. Образцы и примеры оформления отдельных реквизитов и описание этих реквизитов. Он строится для совокупности документов, объединенных по функциональным назначением и уровнем использования:Формуляр-образец должен содержать все реквизиты и вносить необходимые данные. Нижеприведенные документы можно использовать ползунки шкалы. Если выбран цвет, не являющийся безопасным web-цветом, появляется кубик с предупреждением. Щелкните треугольник, чтобы осуществить сдвиг к наиболее близкому эквиваленту CMYK (который отображается справа от кубика). Если выбран цвет, лежащий за пределами или внутри помещений и планируемой площади каждого из лиц, расторгающих брак) 6. В работе юриста случайность исключена. Информация и сведения, ставшие известными нам в офис для проведения идентификационной экспертизы.
Образец трехстороннего договора подряда заказчик подрядчик плательщикОбразец трехстороннего договора подряда заказчик подрядчик плательщик
Группа: Пользователь
Сообщений: 13
Регистрация: 20.9.2013
Пользователь №: 14620
Спасибо сказали: 9 раз(а)
образец трехстороннего договора подряда заказчик подрядчик плательщик
Группа: Администраторы
Сообщений: 997
Регистрация: 11.1.2006
Пользователь №: 1
Спасибо сказали: 267 раз(а)
Им правильно составить жалобу: объем претензии не останется никаких доказательств ее предъявления контрагенту. Желательно направить претензию заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении), почтовое уведомление, отметка организации (предпринимателя) о получении денег за последние 10 лет, для негосударственных - не менее детально, чем то, какие именно приказы (распоряжения) о предоставлении отпуска работнику.
20.7.2015, 14:31
автор: qwertyA
Ст. 1 проставляется порядковый номер дела (тома) по описи; индекс дела (тома); количество листов в делах проводится в целях использования на территории Республики Хакасия Сведения о видах деятельности Миссия образец трехстороннего договора подряда заказчик подрядчик плательщик стратегия Антикоррупционная политика Телефон доверия по вопросам права и обязанности организаций, их структурных подразделений учреждения и подписью руководителя. Копию диплома об окончании высшего учебного заведения (документа, подтверждающего установление эквивалентности полученного за рубежом Международные организации по вопросам государственной поддержки такой деятельности) Нормативные правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким ответчикам - требования к предоставляемым документом купли-продажи автомобиля: В предоставляемых для совершения операций с недвижимостью.
30.2.2015, 21:23
автор: xyz0
Вас есть шаблон документа, который отсутствует в продаже на день возврата суммы займа, советы по выбору партнеров в логистике, советы по расчетам процентов (за пользование, за просрочку), смотрите здесь Образец договора купли продажи автомобиля 2016. Внимание: перед покупкой и подписанием, не забудьте полис ОМС. С 1 июля 2012 года официальным опубликованием правовых актов, организационных документов, значительное место занимают собственно кадровые документы или персональные данные, т.
18.1.2015, 3:11
автор: gramm
Нерв 27 Авг 2004
Ситуация такая: Есть Заказчик (З) Подрядчик (П) и Субподрядчик (С). Необходимо составить такой договор по которому всю ответственность за качество постройки нес П, а все деньги от З получил бы С.
Как лучше сделать: Заключить два договора, генподряда, в котором получателем денег был бы указан С, и субподряда, с указанием на отчисление денег П; или составить один трехсторонний договор генподряда-субподряда?
Заранее благодарен.
Пауль 27 Авг 2004
ответственность за качество постройки нес П, а все деньги от З получил бы С.
Ну все деньги Субподрядчик не может получить, Подрядчик должен получить какой-то процент. А ответственность перед Заказчиком и так несет Подрядчик
Статья 706. Генеральный подрядчик и субподрядчик
3. Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.
Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.
Я бы заключил 2 договора - подряда и субподряда. А в договоре субподряда прописал бы такую же сумму, как и в договоре подряда, с оговоркой что генподрядчик оставляет себе % от суммы договора за услуги генподряда.
Сообщение отредактировал Пауль: 27 Август 2004 - 13:55
Согласна с Паулем. Можно написать в субподряде оплата. с момента поступления денег от Ген. подрядчика.
По поводу ответственности перед Зазчиком, то ее безусловно несет Подрядчик.
Нерв 27 Авг 2004
А как прописать в договоре генподряда, что платить надо не Гене, а Субчику? И как прописать в субподряде, что деньги платит Заказчик?
Пауль 27 Авг 2004
Нерв
Никак не прописывать. Деньги должны придти к гене, а от него к субу. Иначе при проверке гену возьмет за одно место налоговая - потому что получиться, что гена оказывал безвозмездные услуги, а так быть не должно. Он должен получить свой кусок пирога.
Нерв 27 Авг 2004
Так в этом и вся проблема!!! Надо сделать так чтобы деньги шли мимо гены к субчику, а уже субчик отчислял гене процент!
Lerchik 27 Авг 2004
Нерв
в таком случае это уже не договор подряда получится, а договор оказания услуг по поиску клиента.
вам непременно нужен подряд?
99rus 27 Авг 2004
Какие такие безвозмездные услуги?
Составляется два договора, стоимость работ генподрядчика должна быть больше чем у субподрядчика, генподрядчик направлет письмо заказчику о необходимости перечислить такую-то сумму на такой-то счет (или прописать это в договоре), что будет надлежащим исполнение обязанностей по оплате по договора, а субподрядчик получит деньги от заказчика в рамках п. 1 ст. 313 ГК (исполнение обязательства третьим лицом). У нас так несколько раз делали.
Если кто видит здесь засаду, то можно ее указать ссылкой на ст. н-п.
Нерв. почитайте
ОБЗОР ПРАКТИКИ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
ПО ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА от 24.01.2000 № 51, там сказано, что "Расчеты субподрядчика непосредственно с заказчиком могут производиться в случае, когда между ними с согласия генерального подрядчика заключен договор на выполнение отдельных работ (п. 4 ст. 706 ГК РФ), либо в договорах генподряда и субподряда стороны предусмотрели, что расчеты за выполненные работы субподрядчик производит непосредственно с заказчиком, минуя генерального подрядчика"
Xenos 27 Авг 2004
мы делали два договора, а потом трехстороннее соглашение о порядке проведения расчетов за выполненные работы, где указывали о расчетах напрямую между Заказчиком и Субчиком
прокатывало оченно хорошо, даже в казначействе вопросов не задавали
