Категория: Бланки/Образцы
Достаточно объемный Договор в силу специфики направленности и непредвиденного объема работ по обслуживанию транспортных средств Исполнителем по заключенному соглашению об этом с Заказчиком. Ведь видов работ действительно очень много. Начиная от профилактических, текущих и сложных ремонтов; снабжение запасными частями, подбором квалифицированных мастеров и все это в соответствии с графиком.
Обязательства сторонОбязательств много. Заказчик берет обязательства:
В свою очередь Исполнитель обязуется:
Права обеих сторон выписаны достаточно объемно. Среди них можно отметить требования по своевременности и качеству обслуживания, гарантий с обеих сторон по пунктам обязательств.
Остальные пунктыКак и в каждом типовом договоре, в этом тоже прописан порядок расчетов и ответственности по форс-мажорным обстоятельствам, заключительные положения, где, в частности, выписаны действия по спорным вопросам.
Вам нужна бесплатная консультация юриста по телефону?
Закажите обратный звонок! Только имя и телефон, ответ через 2 минуты
Бланк договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Образец договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей (заполненный бланк) Скачать Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилейСохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.
Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей №в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Заказчик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Заказчик поручает Исполнителю оказать услуги по ремонту, плановому техническому обслуживанию или гарантийному ремонту (далее Обслуживание) автомобилей, согласно списка (Приложение №1) заверенного подписью руководителя и печатью Заказчика с обязательным указанием марки (модели) транспортного средства, государственного регистрационного номера. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя по обслуживанию автомобилей в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Техническое обслуживание и ремонтные работы транспортных средств осуществляются по адресу. или по согласованию с Заказчиком на других ремонтных площадках.
1.3. Заказчик уполномочивает производить фактическую сдачу и приемку автомобилей в ремонт и из ремонта доверенным лицам, имеющим надлежащим образом оформленные доверенности. Фактом, свидетельствующим о приеме автомобиля и качественном (без видимых недостатков) выполнении ремонта Исполнителем, является подписание доверенным лицом заказ-наряда.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. Заказчик записывается на обслуживание автомобилей, в соответствии с действующими у Исполнителя процедурами и распорядком.
2.2. Заказчик обязуется поставить на обслуживание указанное в заявке количество автомобилей в срок указанный ему Исполнителем. Автомобили, направленные на обслуживание, должны быть вымыты (вымыт верх автомобиля, низ (днище, включая арки колес).
2.3. По окончании работ Заказчик имеет право осмотреть результат работ, а при обнаружении недостатков выполненных работ немедленно заявить об этом.
2.4. Заказчик может отказаться от исполнения договора при условии, что он не имеет задолженности перед Исполнителем.
2.5. 3аказчик обязан, забрать автомобили в течение рабочих дней с момента оказания ему услуг по обслуживанию автомобилей. Заказчик самостоятельно принимает меры для того, чтобы узнать о моменте окончания обслуживания автомобилей.
2.6. Исполнитель обязуется выполнить услуги по обслуживанию автомобилей с надлежащим качеством и в сроки согласованные с Заказчиком. Сроки выполнения работ Исполнителем в настоящем Договоре не устанавливаются, а согласовываются отдельно в каждом случае, при составлении заявки на ремонт.
2.7. При обнаружении Заказчиком недостатков выполненных работ Исполнитель обязан устранить их в течение рабочих дней или записать Заказчика на другое время для устранения недостатков.
2.8. Исполнитель имеет право отказаться от выполнения услуг по обслуживанию автомобилей в случае, если:2.10. Исполнитель не несет ответственность за качество установленных по просьбе Заказчика «неоригинальных» запасных частей. В случае поломки установленных «неоригинальных» запасных частей Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость их замены и использованные расходные материалы.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ3.1. В день окончания выполнения работ, Исполнитель предоставляет следующие документы: оригинал счет-фактуру и акт выполненных работ (услуг).
3.2. Заказчик обязан принять работу и подписать предоставленный акт выполненных работ (услуг) в день окончания выполнения работ.
3.3. Работы (услуги) считаются выполненными (оказанными) с момента подписания акта выполненных работ (услуг) обеими сторонами.
3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работы (услуги) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
3.5. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, согласно установленных у Исполнителя тарифов на данные услуги, и стоимости установленных запчастей приобретенных Исполнителем, по действующим у Исполнителя ценам на основании оригинала счета-фактуры и акта выполненных работ, в течение банковских дней, с момента подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.6. В случае если Заказчик своевременно, в течение дней с момента окончания ремонта не забрал автомобили, он уплачивает стоимость простоя автомобиля (охраны) на основании действующих у Исполнителя расценок.
3.7. Сумма договора рассчитывается индивидуально, исходя из заказа-наряда в каждом конкретном случае обращения Заказчика к Исполнителю.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН4.1. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказанных услуг. Исполнитель освобождается от ответственности, в случае если недостатки вызваны некачественными запчастями, а просрочка исполнения вызвана обстоятельствами независящими от Исполнителя (отсутствие запчастей на складе, поиск и закупка необходимых запчастей в магазинах и на рынке и т.д.). При необходимости приобретения, заказа запасных частей для ремонта, срок выполнения работ Исполнителем сдвигается на время, необходимое для получения, заказа запасных частей.
4.2. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Штрафные санкции в размере % от суммы простроченной задолженности за фактически оказанные услуги по ремонту за каждый день просрочки могут быть предъявлены Заказчику – за нарушение сроков п.3.6 настоящего договора, после предъявления письменной претензии.
4.4. Штрафные санкции в размере % от общей суммы ремонта за каждый день просрочки могут быть предъявлены Исполнителю – за нарушение сроков выполнения работ, после предъявления письменной претензии.
4.5. Пункты, предусматривающие ответственность сторон применяются только при направлении одной стороной другой письменной претензии.
4.6. Неурегулированные споры по выполнению условий договора рассматриваются в Арбитражном суде.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного календарного года, если до истечения договорного срока за дней от сторон не поступило письменного уведомления о расторжении договора, договор пролонгируется на следующий срок, указанный в договоре.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.3. Приложения к данному договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора, без которых он является недействительным.
5.4. Все изменения и дополнения, к настоящему Договору оформляются письменно в качестве дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами.
5.5. В случае расторжения Договора Стороны производят полные взаиморасчеты.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик
Направление, связанное с технологическим обслуживанием занимает главенствующую роль в каждом учреждении. Технологические процессы, связанные с ремонтом автомобилей, поддержкой функционирования оборудования, систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, лифтов, здания в целом, требуют документального сопровождения. Договор на техническое обслуживание является тем самым пактом, регулирующим вопросы, возникающие в данном направлении. Образец соглашения можно скачать бесплатно по прямой ссылке на странице.
Контракт уникален, и содержит исключительные параметры. Техническое обслуживание включает в себя массу процессов подразделений со специфическими полномочиями и обязательствами. Договор лишь систематизирует работу каждого действия определенными рамками поведения. Для быстроты и качественности осуществления деяний, необходимо распределять техническое обслуживание на этапы. Говоря об автомобилях, выделяют этап диагностики и ремонта или замены. После выполнения мероприятий выявляется стоимость услуг.
Обязательные пункты договора на техническое обслуживаниеДругие новости по теме:
на предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля (ей)
г. Москва «____» __________ 200__ г.
Если иное не вытекает из контекста, в настоящем договоре нижеследующие выражения имеют следующие понятия:
Техническое обслуживание автотранспортных средств – это комплекс работ (операций), направленных на предупреждение отказов и неисправностей, обеспечение полной работоспособности автотранспортного средства (агрегата, узла, системы) в пределах эксплуатационных характеристик, установленных изготовителем
Ремонт – это комплекс работ (операций) по устранению возникших отказов (неисправностей) и восстановлению полной работоспособности автотранспортного средства (агрегата, узла, системы) в пределах эксплуатационных характеристик, установленных изготовителем.
Приемка – это комплекс контрольно-осмотровых работ по определению общего технического состояния, комплектности и необходимости объема и стоимости работ, а также оформлению первичной документации.
Выдача – это комплекс контрольных работ по определению фактического объема и качества выполненных работ.
Технический центр ООО «Суперстор», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ____________________. действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________, именуемое в дальнейшей «Заказчик», в лице __________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по предоставлению услуг по техническому обслуживанию (далее - ТО) и ремонту автомобилей. Перечень автомобилей «Заказчика», обслуживаемых по настоящему договору, приведен в приложении №1.
1.2. Необходимость, характер и объем ТО и ремонта в рамках настоящего договора определяются в заказ – наряде подписываемой «Заказчиком» либо его представителем по каждому автомобилю отдельно, которые с момента их подписания сторонами, становятся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. ТО и ремонт автомобилей осуществляются «Исполнителем» в соответствии с «Правилами предоставления услуг по ТО и ремонту автомобилей в техническом центра ООО «Суперстор», разработанными в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2001 г. №290 «Об утверждении правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств». При этом «Исполнитель» обязуется в рамках настоящего договора выполнять следующие виды работ:
· контрольно - диагностические работы;
· замена агрегатов, узлов, деталей;
· жестяные и сварочные работы;
· подготовка в окраске и окраска;
· доставка запасных частей.
2. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
2.1. Заказчик обязан оплатить исполнителю оказанную услугу (выполненную работу) в порядке и в сроки, указанные в договоре. С согласия Заказчика работа может быть оплачена им при заключении договора полностью или путем выдачи аванса.
2.2. При оплате за ремонт и ТО за наличный расчет оплата производится сразу после приемки автомобиля.
2.3. Стоимость нормо-часа определяется по действующему на момент оказания услуг прейскуранту.
2.4. Оплата запасных частей, расходных материалов и услуг «Исполнителя» по настоящему договору устанавливается в российских рублях.
2.5. Услуги по настоящему договору осуществляются:
- при безналичном расчете - только после поступления на счет «Исполнителя» денежных средств от «Заказчика» не менее 100% от суммы заказ-наряда из расчета на 1 (один) автомобиль.
- в случае закупки зап. частей, агрегатов, расходных материалов и т.д. «Исполнителем» - только после поступления на счет «Исполнителя» или в его кассу авансом денежных средств от «Заказчика» не менее 100% от суммы стоимости зап. частей, агрегатов и расходных материалов из расчета на 1 (один) автомобиль.
- при оплате за наличный расчет, только после поступления в кассу «Исполнителя» авансом денежных средств от «Заказчика» не менее 50% от суммы ремонта, указанного в заказ-наряде из расчета на 1 (один) автомобиль.
2.6. Сумма авансового платежа учитывается при расчетах с «Заказчиком». По мере предоставления последнему услуг и расходных материалов денежные средства списываются из сумм авансового платежа «Заказчика».
2.7. При каждом обращении «Заказчика» на станцию технического обслуживания «Исполнителем» оформляется заказ-наряд, в котором указывается перечень заказанных «Заказчиком» и выполненных «Исполнителем» работ и их стоимость, а так же перечень и стоимость использованных при этом запасных частей и расходных материалов. Подписанный «Заказчиком» или его представителем акт выполненных работ является основанием для списания денежных средств из средства авансового платежа «Заказчика», перечисленных согласно п. 2.2. настоящего договора.
2.8. В случае выявления в процессе ремонта необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных при оформлении заявки-договора, предприятие вправе выполнить эти работы в пределах 10% стоимости заказа без предварительного согласования с заказчиком, о чем заказчик предупреждает при оформлении заявки - договора. При стоимости дополнительных работ свыше 10% заказчик уведомляется об этом по телефону, и получает приглашение для согласования новой стоимости работ. Работа с автотранспортным средством в этом случае приостанавливается, и оно перемещается в зону ожидания.
2.9. В случае не своевременной оплаты и не востребования автомобиля в течение 3 суток после окончания всех видов работ «Заказчик» производит оплату услуг с учетом вынужденного хранения автомобиля из расчета 200 руб. за сутки.
2.10. В случае просрочки платежа «Заказчиком» «Исполнитель» начисляет «Заказчику» 0,1% пени от суммы счета за каждый день просрочки платежа. Пени начисляются со второго банковского дня, с момента выдачи автотранспортного средства.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ
3.1. «Исполнитель» обязан выполнить согласованный с заказчиком объем работ полностью, качественно и в срок. Сроки выполнения заказов (в рабочих днях) устанавливается в каждом конкретном случае, по согласованию с заказчиком.
3.2. В случае если «Заказчик» обращается с просьбой произвести дополнительные работы, не оговоренные ранее оформленные заказом, они оформляются, и устанавливается новый срок выполнения работ.
Дополнительные работы выполняются в порядке общей очереди (с учетом загруженности Исполнителя).
3.3. «Исполнитель» гарантирует прием, техническое обслуживание и ремонт (кроме кузовного) автомобиля «Заказчика» в течение 48 часов после поступления заявки от «Заказчика» при наличии на складе «Исполнителя» запасных частей, необходимых для ремонта. Заявки на прием автомобиля для ремонта и (или) ТО подается «Заказчиком» по телефону дежурному диспетчеру, который согласовывает удобное для «Заказчика» время предоставления автомобиля. Если в назначенное время «Заказчик» не предоставил автомобиля для проведения запланированных работ, то «Исполнитель» вправе назначить «Заказчику» новый срок предоставления автомобиля, исходя из своих возможностей.
3.4. Сроки выполнения заказов на кузовные и покрасочные работы устанавливаются «Исполнителем» после определения объема работ.
3.5. При отсутствии у «Исполнителя» на складе запасных частей и расходных материалов, необходимых для ремонта автомобиля «Заказчика», «Исполнитель» производит их заказ в магазинах, согласовав их стоимость и срок выполнения работ с «Заказчиком».
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности «Исполнителя»:
· производить ремонт автомобилей «Заказчика» и доставку необходимых для данного ремонта запасных частей, расходных материалов и аксессуаров в сроки, обусловленные в настоящем договоре (при найме третьей стороны, например расточка блоков, коленчатых валов, ГБЦ) «Исполнитель» не может нести ответственность за время выполнения данной стороной необходимой работы;
· при проведении очередного ТО автомобилей «Заказчика» «Исполнитель» за свой счет обязуется выполнить следующие работы: технический осмотр автомобиля, диагностику ходовой части и рулевого управления;
· в случае выявления в процессе ремонта неисправностей, угрожающих безопасности движения при эксплуатации автомобиля, «Исполнитель» устраняет их с предварительного согласия «Заказчика» в пределах суммы неиспользованных денежных средств, перечисленных последним по настоящему договору;
· в случае если стоимость выполняемых по очередному заказ - наряду работ, запасных частей, расходных материалов и аксессуаров превышает сумму авансовых денежных средства «Заказчика», «Исполнитель» вправе приостановить исполнение своих обязанностей до поступления денежных средств от «Заказчика». «Исполнитель» немедленно уведомляет об этом «Заказчика».
· своевременно информировать «Заказчика» о поступлении запасных частей, расходных материалов и аксессуаров по заказу последнего;
· своевременно информировать «Заказчика» об остатке неиспользованных денежных средств по данному договору и необходимости их пополнения;
· инструктировать «Заказчика» о методах (правильного и безопасного) использования и применения при эксплуатации транспортного средства всех вновь установленных агрегатов технических средств, и опций, о чем делается соответствующая запись в Акте приема – передачи транспортного средства.
4.2. Обязанности «Заказчика»:
· обеспечивать пополнение авансовых сумм на расчетном счету «Исполнителя» на основании выставляемого «Исполнителем» счета;
· обеспечить наличие неснижаемого остатка денежных средств на расчетном счету «Исполнителя» в размере, указанном в п. 2.3. настоящего договора;
· перечислять в течение 3-х (трех) банковских дней с момента выставления счета денежные средства на расчетный счет «исполнителя» в случае, если стоимость выполняемых по очередному заказ - наряду работ, запасных частей, расходных материалов и аксессуаров превышает остаток авансовых сумм на расчетном счету «Исполнителя»;
· при сдаче автомобилей для их ТО и ремонта информировать «Исполнителя» или через своих представителей обо всех замеченных неисправностях, выявленных в процессе эксплуатации автомобилей;
· соответствующим образом оформлять доверенности на представителей, которые могут сдавать транспортное средство «Исполнителю» для проведения необходимых работ с предоставлением им необходимого круга полномочий на заявление на работ (услуг) принятие их и транспортного средства и подписания сопутствующих документов;
· при сдаче автомобилей на ТО и ремонт предъявлять представителю «Исполнителя» документ, удостоверяющий личность «Заказчика», личность представителя «Заказчика», технический паспорт автомобиля, а так же доверенность на представителя «Заказчика»;
· ознакомиться и руководствоваться Правилам оказания услуг по ТО и ремонту в техническом центре ООО «Суперстор»;
· для ремонта автотранспортного средства могут быть использованы предоставляемые «Заказчиком» запасные части и материалы, отвечающие требованиям действующей материалов, делается запись во всех экземплярах приемно-сдаточного акта.
· «Заказчик» должен предоставить документы, подтверждающие законность приобретения номерных агрегатов автотранспортного средства;
· нахождение «Заказчика» в основных производственных помещениях без сопровождения мастера-приемщика запрещается. Перечень участков, где разрешается присутствие «Заказчиков», устанавливается администрацией «Исполнителя».
· в случае не своевременной оплаты и не востребования автомобиля в течение 3 суток после окончания всех видов работ «Заказчик» производит оплату услуг с учетом вынужденного хранения автомобиля из расчета 200 руб. за сутки.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. «Исполнителем» по настоящему договору устанавливаются следующие гарантийные сроки:
· На установку деталей, узлов и новых агрегатов – 180 дней;
· На лакокрасочные покрытие – 180 дней
· На отремонтированные агрегаты - 30 дней, при условии выполнения ТО в мастерской «Исполнителя».
Указанные сроки исчисляются с момента получения «Заказчиком» автомобиля. При этом гарантия на запчасти, предоставленные для выполнения ремонта «Заказчиком», не распространяются.
Претензии не принимаются, если неисправность или выход из строя агрегата (узла, детали) явились следствием нарушений «Заказчиком» руководства по эксплуатации автомобиля.
5.2. «Исполнитель» несет ответственность за сохранность, находящихся у него на ремонте автомобилей «Заказчика» в соответствии с законодательством РФ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора. Сторон несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.2. Любая их сторон имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, в случае невыполнения другой стороной обязанностей по настоящему договору, письменно предупредив об этом другую сторону в срок не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до такого расторжения.
6.3. При расторжении договора «Исполнитель» возвращает «Заказчику» остаток неиспользованных денежных средств в течение 5-ти банковских дней с момента расторжения договора.
6.4. В случае обнаружения в течение указанного в п. 5.1. настоящего договора срока недостатков в выполнении «Исполнителем» указанных работ, такие недостатки устраняются «Исполнителем» бесплатно.
7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
7.1. Если иное не предусмотрено настоящим договором, единственным основанием, освобождающим Стороны от ответственности, является действие непреодолимой силы, то есть таких чрезвычайных внешний действий и событий, которые:
· Не зависят от воли сторон;
· Возникли после заключения настоящего договора;
· Полностью или частично препятствуют выполнению Стороной обязательств по настоящему договору;
· Добросовестная Сторона не предвидела и не могла предвидеть при той степени заботливости и осмотрительности, которую надлежит требовать от добросовестной Стороны, исходя из характера обязательства и условий гражданского оборота, а также признаются непреодолимой силой законодательством РФ и/или решениями компетентных судебных органов.
7.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана в течение 3-х дней с начала действия непреодолимый силы письменно (по факсу) уведомить другую сторону о характере, виде, предлагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том выполнению каких именно обязательств по настоящему договору она препятствует. В случае не уведомления в указанный срок, сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, не может в дальнейшем ссылаться на действие непреодолимой силы, как на обстоятельства, освобождающее ее от ответственности.
7.3. В случае если действие непреодолимой силы затянется на срок более 2-х месяцев, Стороны обязаны, по предложению одной из Сторон, согласовать дальнейшие условия действия и/или возможность и условия прекращения настоящего договора.
8.1. «Исполнитель», в случае отсутствия необходимого оборудования для конкретной марки автомобиля, имеет право передать третьему лицу права и обязанности по настоящему договору с согласия другой Стороны.
8.2. Все приложения и/или изменения и/или дополнения к настоящему договору действительны и являются его неотъемлемой частью лишь в том случае, если они:
· Совершены в письменной форме;
· Подписаны уполномоченными представителями Сторон;
· Содержат прямую ссылку на настоящий договор.
8.3. Договор вступает в силу с момента его подписания, действует в течение одного года и автоматически пролонгируется на следующий год, если не одна из Сторон не заявит за 1 (один) месяц до окончания действия настоящего договора о его расторжении .
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Общество с ограниченной ответственностью «Суперстор»
142172, Московская обл.
г. Щербинка, ул. Космонавтов д. 1, Б, стр. 33
г. ________________ "___"_______ ___ г.
______________________________________, в лице ________________________, действующ___ на основании ___________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", с одной стороны, и _____________________________________, в лице _____________, действующ___ на основании ____________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Характеристики автомобиля Заказчика (далее по тексту - "автомобиль"):
Марка ___________________, модель _________________________;
государственный номерной знак ______________________________;
номера основных агрегатов: _________________________________;
цена автомобиля на момент заключения Договора_______________;
1.3. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля выполняются в целях его содержания в исправном состоянии, в соответствии с нормами, правилами, процедурами технического обслуживания и ремонта, установленными заводом-изготовителем с учетом условий эксплуатации.
1.4. При заключении Договора Заказчик представил документы, удостоверяющие его право собственности на автомобиль (свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства).
При сдаче в ремонт отдельных составных частей автомобиля, не являющихся номерными, предъявления указанных документов не требуется.
При передаче автомобиля Подрядчику для выполнения работ представитель Заказчика предъявляет документ, подтверждающий право на эксплуатацию автомобиля.
1.5. Дата приема автомобиля на техническое обслуживание и/или ремонт, сроки выполнения соответствующих работ, гарантийные сроки на результат выполненных работ указываются в заказе-наряде.
Форма заказа-наряда, оформляемого Сторонами, устанавливается в Приложении N 1 к настоящему Договору.
2. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА2.1. Прием автомобиля Заказчика производится Подрядчиком по акту приема-передачи, в котором отражается реальное техническое состояние автомобиля на момент его принятия, указывается его комплектность, видимые наружные повреждения и дефекты, которые определяются и фиксируются представителем Заказчика и Подрядчика.
При предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов в акте приема-передачи указываются сведения о предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов с указанием их точного наименования, описания и цены.
2.2. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Заказчика осуществляется в месте нахождения Подрядчика с использованием запасных частей и расходных материалов последнего. Заказчик вправе предоставить Подрядчику свои запасные части и расходные материалы.
2.3. Доставка автомобиля к Подрядчику и от Подрядчика осуществляется силами Заказчика и за его счет.
2.4. Объем, цена работ, порядок оплаты определяются на основании тарифов, определенных в Приложении N 2 к настоящему Договору, и указываются в заказе-наряде. Заказ-наряд составляется в письменной форме и подлежит подписанию обеими Сторонами настоящего Договора.
2.5. Подрядчик самостоятельно определяет порядок выполнения согласованных в заказе-наряде работ.
2.6. Подрядчик приступает к выполнению соответствующих работ по настоящему Договору только после внесения Заказчиком предварительной оплаты на расчетный счет Подрядчика в порядке и сроки, предусмотренные заказом-нарядом.
2.7. Подрядчик принимает автомобиль Заказчика для выполнения соответствующих работ, являющихся предметом настоящего Договора, только после подписания Сторонами заказа-наряда (п. п. 1.5, 2.4 настоящего Договора).
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, с надлежащим качеством, в соответствии с установленными нормами и правилами, регулирующими вопросы технического обслуживания и ремонта автомобиля и с соблюдением сроков, установленных заказом-нарядом.
3.1.2. Не позднее ___ (_________) календарных дней после подписания Сторонами заказа-наряда приступить к выполнению соответствующих работ.
3.1.3. Предоставлять по требованию Заказчика требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объема и качества выполняемых работ.
3.1.4. Своевременно информировать Заказчика обо всех технических, материальных и других проблемах, возникших в процессе выполнения работ, и необходимости, вследствие этого, изменения перечня выполняемых работ для дополнительного согласования с Заказчиком. При этом Подрядчик продолжает выполнение работ только после письменного согласования изменений с Заказчиком.
3.1.5. По желанию Заказчика обеспечить присутствие представителей Заказчика в технологических помещениях Подрядчика для контроля за ходом и качеством выполняемых по Договору работ.
Обеспечить соблюдение представителями Заказчика, находящимися в технологических помещениях Подрядчика, установленных правил техники безопасности.
3.1.6. Заблаговременно информировать Заказчика о временном приостановлении своей деятельности для проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий с указанием времени возобновления работы.
3.1.7. Нести полную ответственность за сохранность автомобиля Заказчика в течение всего времени нахождения автомобиля Заказчика у Подрядчика.
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения согласованных в заказе-наряде работ.
3.2.2. Требовать оплаты выполняемых работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.3. По предварительному письменному согласованию с Заказчиком привлекать, в случае необходимости, третьих лиц для выполнения определенных видов работ и требовать их оплаты Заказчиком согласно выставленным финансовым документам за выполненные ими работы.
3.3. В случае обнаружения непригодности или недоброкачественности запасных частей и/или материалов, предоставленных Заказчиком в соответствии с п. 2.1, 2.2 настоящего Договора, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству выполняемых работ или создают невозможность их завершения в срок, Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных в настоящем пункте обстоятельствах, либо продолживший выполнение работ, не дожидаясь истечения срока, установленного в подп. 3.4.4 настоящего Договора, или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении выполнения работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
3.4. Заказчик обязан:
3.4.1. Выполнять требования инструкций по эксплуатации автомобилей, разработанных предприятиями-изготовителями, выполнять указания и следовать рекомендациям Подрядчика по правильной эксплуатации, срокам и порядку технического обслуживания, проведения регламентных и иных работ, определяющих техническое состояние автомобиля Заказчика.
3.4.2. Определить ответственное лицо для надлежащего исполнения условий Договора.
3.4.3. Своевременно в полном объеме производить расчеты с Подрядчиком за выполняемые им работы, а также работы, выполняемые третьими лицами в случае, предусмотренном подп. 3.2.3 настоящего Договора.
3.4.4. В течение ____________ дней с момента получения уведомления от Подрядчика, направленного в соответствии с п. 3.3 настоящего Договора, дать соответствующее указание Подрядчику о порядке дальнейших действий.
3.5 Заказчик имеет право:
3.5.1. Требовать от Подрядчика качественного выполнения работ по техническому обслуживанию и/или ремонту автомобиля.
3.5.2. Проверять ход и качество выполнения работ по Договору, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика и соблюдая правила техники безопасности, установленные Подрядчиком.
3.5.3. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ по соответствующему заказу-наряду или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.
3.5.4. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом - назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4. ВОЗВРАТ АВТОМОБИЛЯ ЗАКАЗЧИКУ. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ4.1. Автомобиль передается Подрядчиком Заказчику или его представителю после полной оплаты выполненных работ при предъявлении заказа-наряда, а для представителя Заказчика - также доверенности, оформленной в установленном порядке.
4.2. Передача автомобиля Заказчику производится после проведения Подрядчиком контроля полноты и качества выполненных работ, комплектности и сохранности товарного вида автомобиля.
4.3. Приемка результата выполненных работ производится Сторонами по акту выполненных работ, подписываемому Сторонами.
Заказчик обязан при приемке проверить с участием Подрядчика комплектность и техническое состояние автомобиля, а также объем и качество выполненных работ, их соответствие сведениям, указанным в заказе-наряде, исправность узлов и агрегатов, подвергшихся ремонту, и принять результат выполненных работ.
При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат выполненных работ, подмены составных частей, некомплектности автомобиля и других недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Указанные недостатки должны быть описаны в акте выполненных работ, который подписывается ответственным лицом Подрядчика и Заказчиком. Заказчик, обнаруживший недостатки при приемке автомобиля, вправе ссылаться на них, если в акте выполненных работ были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требований по их устранению.
4.4. Заказчик, принявший автомобиль без проверки, лишается права ссылаться на дефекты, которые могли быть обнаружены при обычном способе приемки (явные недостатки).
4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки автомобиля несоответствие исполнения Договору или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан по их обнаружении известить об этом Подрядчика в разумный срок.
4.6. Подрядчик обязан выдать Заказчику справки-счета на вновь установленные на автомобиль номерные агрегаты, представить Заказчику отчет о расходовании оплаченных им запасных частей и материалов и возвратить их остатки либо с согласия Заказчика уменьшить стоимость работ с учетом стоимости остающихся у Подрядчика неиспользованных запасных частей и материалов, а также возвратить замененные (неисправные) узлы и детали.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1. В случае полной или частичной утраты (повреждения) принятого у Заказчика автомобиля (запасных частей и материалов) Подрядчик обязан немедленно известить об этом Заказчика и в __-дневный срок передать безвозмездно в собственность Заказчику автомобиль (запасные части и материалы) аналогичного качества либо возместить в __-кратном размере стоимость утраченного (поврежденного) автомобиля (запасных частей и материалов), а также расходы, понесенные Заказчиком.
5.2. В случае нарушения Заказчиком подп. 3.4.1 Договора Подрядчик не несет ответственности за техническое состояние и исправность обслуженного им автомобиля, если докажет, что неисправность или ухудшение технического состояния автомобиля произошла вследствие неисполнения Заказчиком подп. 3.4.1 настоящего Договора.
5.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком разногласий по поводу недостатков выполненных работ или их причин Подрядчик обязан по своей инициативе или по требованию Заказчика направить автомобиль на экспертизу и оплатить ее проведение.
Если экспертизой будет установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Сторона, по инициативе (требованию) которой она проводилась, а в случае назначения экспертизы по соглашению Сторон - Подрядчик и Заказчик поровну.
5.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования по назначению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
5.4.1. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
5.4.2. Соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
5.4.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков (подп. 3.5.4 настоящего Договора).
5.5. Если отступления в работах от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок (п. 5.4.1 настоящего Договора) не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
5.6. Требования, связанные с недостатками выполненных работ, могут быть предъявлены при приемке выполненных работ, в ходе выполнения работ либо, если невозможно обнаружить недостатки при приемке выполненных работ, - в течение гарантийного срока, а при его отсутствии - в разумный срок, в пределах двух лет со дня приемки выполненных работ.
Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается в акте выполненных работ (п. 4.3 настоящего Договора).
5.7. Подрядчик отвечает за недостатки выполненных работ, на которые установлен гарантийный срок, если не докажет, что они возникли после приемки выполненных работ Заказчиком вследствие нарушения им правил использования автомобиля, действий третьих лиц или непреодолимой силы.
5.8. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору, согласованных Сторонами в заказе-наряде, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере _________ (________________________) рублей за каждый день нарушения срока.
5.9. В случае нарушения сроков оплаты, согласованных Сторонами в заказе-наряде, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере _________ (______________________) рублей за каждый день просрочки.
6. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ6.1. Цена работ устанавливается Сторонами в соответствии с Приложением N 2 к настоящему Договору и указывается в заказе-наряде.
6.2. Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, установленным в разделе 10 настоящего Договора.
6.3. Обязанность по оплате считается исполненной с даты поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ7.1. Все разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров.
7.2. Разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде __________________________________.
8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ8.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до "___"___________ ____ г.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ9.1. Все приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
9.2. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9.3. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных влияющих на исполнение Договора обстоятельств Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга.
9.4. Обмен информацией, сообщениями, документами производится путем вручения уполномоченным представителем одной Стороны соответствующих документов уполномоченному представителю другой Стороны.
Приложение N 1. Форма заказа-наряда.
Приложение N 2. Цена работ.