Образец договора поставки строительных материалов

Ещё со времён Римской империи, где развивалось римское приватное право, институт договорных правоотношений стал одним из важнейших в повседневной жизни людей. В договорах веками реализовывались те или иные социальные отношения. Данный институт интересен тем, что он осуществляет регуляцию исключительно тех правоотношений, которые были в нём указаны сторонами. Договорное право появилось из понятия договора, которое, по сути, является соглашением двух сторон об установлении, прекращении или изменении прав и обязанностей. В зависимости от предмета правоотношений, закреплённых сторонами в данном документе, они подразделяются на несколько отдельных видов. В статье мы рассмотрим договор поставки строительных материалов. Подобные договоры являются видовым ответвлением договоров купли-продажи. Тем не менее, соглашения о поставке строительных материалов имеют определённые юридические особенности. Все особенности договоров поставки строительных материалов будут рассмотрены и проанализированы в статье с целью выявления характерных отличий этого вида правоотношений.

В гражданском праве РФ регламент института договорного права закреплён в Гражданском кодексе. Согласно статье 420 ГК Российской Федерации договором является соглашение двух и более лиц. В нем они устанавливают, прекращают или же изменяют определённые права и обязанности. Также анализ современного законодательства даёт понять тот факт, что договоры, договорное право – это институт обязательственного права, поэтому общие положения об обязательствах применимы абсолютно к любым договорам. Стороны вольны регулировать правоотношения, основываясь на принципе свободы договоров. Но следует отметить тот факт, что стороны могут заключать соглашения, которые не предусмотрены законодательством, однако они не могут противоречить основным принципам и условиям действующих законов.

Нужно понять суть и особенности договоров купли-продажи, прежде чем охарактеризовать договор поставки. ГК содержит информацию о соглашениях поставки в 30-й главе. Согласно общим особенностям (статья 454) посредством подобных договоров одна из сторон обязуется передать какую-либо вещь. Другая же обязуется принять эту вещь и оплатить её путём внесения денежной суммы. В договоре должна присутствовать характеристика вещи (вещей). Согласно статье 455 ГК РФ договор купли-продажи заключается по отношению к вещи, которая существует у продавца в момент непосредственного заключения соглашения, или той, которая будет приобретена, создана продавцом в будущем. Данные условия должны быть обязательно оговорены в любом соглашении купли-продажи. Иную правовую природу и условия имеют договоры поставки.

Поставка является неотъемлемой частью любого вида предпринимательской деятельности. Она позволяет получить необходимые товары, сырьё, материалы и прочее. Эти отношения детально регламентированы гражданским правом, потому что они возникают практически постоянно. В ГК РФ договорам поставки посвящён целый параграф, в котором прописаны стороны, условия договора, обязанности и права сторон. Договором предусмотрено наличие двух основных сторон: поставщика и покупателя. Первый обязуется передать товары, которые он изготовляет или покупает, в пределах определённого срока для их дальнейшего использования в предпринимательской деятельности или с другой целью, которая не должна быть связана с семейными или домашними интересами. Нужно отметить тот факт, что продавцом должно быть лицо, являющееся предпринимателем. Существует образец договора поставки строительных материалов, который часто называют типовым. В данном случае к этому соглашению применяются общие условия поставки, а строительные материалы являются всего лишь предметом договорных отношений.

Нормы права, проявляющиеся в договоре, являются теми правовыми рамками, в которых соглашение между двумя сторонами может существовать. Эти рамки регламентированы гражданским законодательством РФ. По своей юридической силе существует два вида норм, которые могут быть реализованы в договорах поставки: императивные и диспозитивные.

Императивные нормы являются принудительными. Они показывают главенствующую роль права над социальными отношениями, которые закрепляются в договоре. Императивные нормы выполняются в обязательном порядке и не зависят от воли сторон. Примером таких норм является обязанность сторон в момент заключения договора учитывать существенные условия.

Диспозитивные нормы прямо противоположны императивным. Они позволяют свободно изъявлять сторонам свою волю. Благодаря диспозитивным нормам, сторонам дана возможность существенно расширять договор поставки. Бланк такого соглашения можно дополнять необходимыми для сторон условиями.

Правовая природа договора поставки имеет ряд особенностей, которыми не владеют другие подвиды соглашений купли-продажи. Отсюда можно выделить следующие характеризующие аспекты:

• Прежде всего, договор поставки является способом покупки определённого товара, который должен в будущем использоваться в предпринимательских целях. Этот аспект является ключевым, потому что без него теряется правовая природа соглашения.
• Договор поставки материалов для строительства имеет особый состав субъектов. Стороны договора поставки всегда будут субъектами предпринимательской деятельности.
• Существенные условия договора поставки строительных материалов могут быть дополнены специальными (дополнительными) пунктами, если они не противоречат нормам гражданского кодекса. Этот аспект выплывает из общего принципа свободы договорных правоотношений.

Существуют и другие особенности, которые характеризуют договор поставки. ГК даёт детальный регламент всех этапов реализации этого вида соглашения сторонами.

Учитывая общие требования ко всем договорам поставки, которые прописаны в ГК, можно сделать вывод, что поставка строительных материалов осуществляется таким же образом. Предмет договора может производиться или же закупаться поставщиком. Для строительных материалов характерны родовые признаки предмета, а также движимость. Предмет договора должен отвечать государственным нормам, а всем поставщикам необходимо пройти специальную сертификацию, которая позволяет заниматься изготовлением строительных материалов. Если поставщик является закупщиком, то он должен иметь все необходимые документы, которые подтвердят надлежащее качество предмета договора и права изготовителя.

При заключении соглашения, вне зависимости от его предмета, во всех случаях присутствуют существенные условия. С их помощью регулируются правовые отношения субъектов, устанавливаются сроки, закрепляются права и обязанности и т. п. Особенность существенных условий в том, что они закрепляются на законодательном уровне, поэтому их нужно обязательно включать в договор. Наряду с этим в договоре могут быть дополнительные положения, которые устанавливаются сторонами отдельно. Договор поставки строительных материалов должен иметь следующие обязательные условия:

• Информация о товаре. Каждый подобный пункт договора содержит ведомости о количестве, качестве, ассортименте и других особенностях поставляемых строительных материалов.
• Срок договора о поставке строительных материалов может устанавливаться сторонами во время его заключения, но это условие должно быть включено в обязательном порядке. Временные рамки устанавливаются в пределах календарного периода или до момента наступления определённого события, даты. Срок договора помогает чётко наладить сам процесс поставки.
• Порядок оплаты и поставки. Оплата может производиться в тех формах, которые указаны в договоре, например, в момент отгрузки или же путём платёжных поручений.

Существенные условия в обязательном порядке должен содержать любой договор поставки. Бланк подобного договора, в котором отсутствует хотя бы одно из существенных условий, не будет иметь никакой юридической силы. По сути, договор поставки без существенных условий – это не договор вообще.

В договоре поставки вполне могут присутствовать иные, дополнительные условия. С их помощью регулируются те вопросы, на которые стороны желают обратить своё непосредственное внимание. Их наличие в договоре не обязательно, поэтому стороны могут не учитывать дополнительные условия вообще. В данном случае абсолютно все положения, не являющиеся существенными, относятся к разряду дополнительных, например:

• ответственность сторон;
• условия поставки;
• упаковка товара, страхование;
• процесс перехода права собственности;
• качество строительных материалов, которые поставляются.

Также дополнение к договору поставки строительных материалов может содержать и другие условия, которые, по мнению сторон, необходимы в сложившихся условиях.

Порядок поставки прописывается в договоре диспозитивно, с учётом интересов сторон. При этом покупатель обязан представить график поставок строительных материалов, который будет основываться на квартальных месячных или других спецификациях. Наличие временных рамок является обязательным условием, которое содержит договор поставки. Поставщик согласно данному графику обязуется не позднее оговорённого момента производить централизованную поставку строительных материалов. График можно считать принятым, если покупатель не имеет никаких замечаний.

В гражданском законодательстве отсутствуют какие-либо прямые указания по поводу формы договора поставки. Учитывая этот факт, можно сделать вывод, что она должна быть письменной. Также ничего не сказано о том, должна ли письменная форма договора поставки строительных материалов быть квалифицированной (нотариально заверенной). В том случае, если стороны изъявляют желание, договор поставки может быть заверен нотариально. Любые отступления по поводу формы, противоречащие гражданскому законодательству, не могут иметь место, иначе документ будет признан недействительным.

Очень часто у сторон, которые заключают договор, возникают вопросы по поводу условий и порядка его составления. Чтобы избежать подобных случаев, всегда можно использовать образец договора поставки строительных материалов. При этом нужно учитывать тот факт, что условия в таких договорах носят исключительно информационный, вспомогательный характер. При желании стороны могут всевозможными способами изменять суть своего соглашения. Образец договора поставки строительных материалов является фундаментом, благодаря которому стороны смогут корректно и правильно урегулировать свои интересы.

Итак, в статье были рассмотрены особенности, основные аспекты, образец договора поставки строительных материалов. При помощи данного соглашения стороны могут наладить и регламентировать между собой поставку строительных материалов, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности. Договор о поставке строительных материалов занимает важное место в институте договорного права гражданского законодательства РФ.

Юридические услуги

Договор на поставку бытовой техники

г. Москва «___» _________ 2013 г.

__________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и ________________ «____________», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________, действующего на основании Устава (Свидетельство о регистрации №…………), с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Поставщик продает, а Заказчик покупает товар – бытовую технику, на условиях поставки по адресу: ______________________, на склад в количестве и по ценам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору. Поставщик обязуется осуществить поставку товара по условиям, указанным в Приложении № 1.

1.2. Поставщик предоставляет Заказчику перед прибытием товара в место назначения сертификаты соответствия и другие необходимые документы на все товары, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Цена Договора составляет _________________ (сумма прописью ) согласно разбивке цены, приведенной в Приложении № 1.

2.2. Цена товара понимается на условиях поставки по адресу: ______________________________________, склад заказчика, включая стоимость товара, упаковки, маркировки, страхования, погрузки и разгрузки товара по местам хранения на складе заказчика, а также таможенные пошлины (если товар поставляется из-за границы) и другие сопутствующие расходы.

2.3. Налоги и сборы, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением настоящего Договора, включены в цену Договора и оплачиваются Поставщиком.

2.4. Цены остаются фиксированными на весь срок действия Договора.

2.5. Платежи за товары, поставляемые по настоящему Договору, будут производиться в рублях по факту поставки, прямым платежом на реквизиты Поставщика по представлению установленных законодательством и Договором документов в течении 3 месяцев со дня поставки.

2.6. Сверка взаиморасчетов оформляется путем составления акта сверки, заверенного печатью и подписанного руководителем и главным бухгалтером Заказчика и Поставщика.

2.7. Поставщик обязан выполнять требования Инструкций по охране труда и Правил по техники безопасности при проведении погрузо-разгрузочных работ, в том числе на складе заказчика, включая работы с применением грузоподъемных средств.

3.1. Указанный в статье 1 Договора товар должен быть поставлен в соответствии с графиком поставки, указанном в спецификации Приложения № 1.

3.2. К указанному сроку товар должен быть подготовлен в соответствии с условиями Договора, упакован, замаркирован и поставлен на условиях поставки согласно пункту 2.2.

3.3. Досрочная поставка товара возможна с письменного подтверждения Заказчика.

3.4. Датой поставки товара считается дата фактической поставки товара с соответствующей товарно-транспортной накладной.

3.5. До начала поставки каждой партии товара Поставщик передает Заказчику для утверждения контрольный образец товара по каждой позиции ассортимента (минимально возможный объем товара – штука, упаковка, ящик, коробка и т.п.). При этом контрольные образцы входят в общее количество поставляемых по контракту Товаров.

3.6. Если образцы запрошены, Заказчик проверяет (тестирует) контрольные образцы на соответствие Спецификации и требованиям, установленным настоящим Договором и ГОСТами РФ. При этом Заказчик оставляет за собой право, в целях проверки соответствия качества Товара, направить контрольные образцы на независимую экспертизу (выбор организации для проведения экспертизы осуществляется Заказчиком).

3.7. В случае соответствия контрольных образцов требованиям Заказчика, данные образцы принимаются Заказчиком за эталон подлежащего к поставке товара в течение пяти рабочих дней с момента получения их от Поставщика, а при необходимости проведения экспертизы – в течение срока, необходимого для ее проведения.

3.8. В случае несоответствия образцов-эталонов требованиям Заказчика, последний составляет акт о несоответствии качеству, и в течение 2 (двух) рабочих дней, с момента установления несоответствия, передает данный акт посредством факсимильной или электронной связи (с ЭЦП) Поставщику с последующей заменой его на оригинал.

3.9. В случае наступления событий, оговоренных в п.3.8. настоящего Договора, первые образцы, переданные Поставщиком, в соответствии с п.3.5. считаются не принятыми Заказчиком по качеству.

3.10. Если обстоятельства, указанные в п.3.8. настоящего Договора повторятся 3 (три) раза, Заказчик оставляет за собой право обратиться в Арбитражный суд, с целью расторжения Договора, взыскания убытков с Поставщика и направления сведений о Поставщике в федеральный орган исполнительной власти, с целью внесения сведений о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков.

3.11. Поставщик должен производить поставку товаров автотранспортом, оборудованным для перевозки различных видов товара, имеющим санитарный паспорт с отметкой о дезинфекции, а водители должны иметь медицинские книжки.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность по обязательствам настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2 Срок исполнения заказчиком обязательств по оплате за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) устанавливается 3 (три) месяца. В случае просрочки заказчиком оплаты за поставленный товар (выполненные работы, оказанные услуги) более 3 (трёх) месяцев со дня поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) предусмотренных контрактом, другая сторона (поставщик) вправе потребовать уплату неустойки. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (в случае несвоевременного или неполного выделения Правительством Российской Федерации денежных средств Заказчику на закупку товара).

4.3. В случае просрочки по вине Поставщика в поставке товара против сроков, установленных настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 20/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока поставки, установленного в Договоре. Неустойка рассчитывается от цены (стоимости) недопоставленных товаров по заключённому контракту, подлежит оплате в течении пяти банковских дней с момента выставления Заказчиком Поставщику соответствующих документов - расчёт и обоснование неустойки (Поставщик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика). В случае отказа Поставщиком в добровольной выплате неустойки, Заказчик производит оплату за поставленные товары по договору за вычетом соответствующего размера неустойки. В вышеуказанных случаях оплата по контракту за поставленные товары (работы, услуги) будет осуществляться на основании Акта приёмки товара (выполнения работ, услуг) в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключённого договора; размер неустойки, подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчёта неустойки; итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику (Исполнителю) по договору.

4.4. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям договора (в том числе по наименованиям, срокам изготовления, срокам годности или хранения, а так же ненадлежащего качества и/или с нарушением требований ГОСТов указанных в извещении о проведении запроса котировок, с неправильной маркировкой либо её отсутствием, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 20/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока поставки, установленного в Договоре. Поставщик в двухдневный срок с момента получения уведомления от заказчика России осуществляет замену такого товара на товар, соответствующий требованиям контракта. Возврат товара, не соответствующего требованиям контракта, не освобождает Поставщика от выполнения других обязательств по заключённому контракту. Неустойка рассчитывается от цены (стоимости) недопоставленных товаров по заключённому контракту, подлежит оплате в течении пяти банковских дней с момента выставления Заказчиком Поставщику соответствующих документов - расчёт и обоснование неустойки (Поставщик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика). В случае отказа Поставщиком в добровольной выплате неустойки, Заказчик производит оплату за поставленные товары по договору за вычетом соответствующего размера неустойки. В вышеуказанных случаях оплата по контракту за поставленные товары (работы, услуги) будет осуществляться на основании Акта приёмки товара (выполнения работ, услуг) в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключённого контракта; размер неустойки, подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчёта неустойки; итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику (Исполнителю) по контракту.

4.5. При неоднократном (два и более раз) не исполнении условий контракта (не поставка и/или не допоставка продукции, нарушение сроков поставки, поставке продукции не соответствующего качества) Заказчик имеет право отказаться от получения такой продукции (поступившей после установленного срока), а так же расторгнуть контракт в судебном порядке.

4.6. Размер неустойки не подлежит изменению в арбитражном порядке.

4.7. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от его обязательств по договору.

4.8. В случае неисполнения условий Договора Поставщик несет ответственность в пределах цены Договора. Поставщик, не выполнивший обязательство по настоящему контракту, обязан возместить Заказчику сумму понесённого ущерба, определяемую как разницу между стоимостью продукции, закупленной по новому Договору, и стоимостью, не поставленной продукции по расторгнутому контракту. Убытки взыскиваются в полной мере сверх неустойки.

5.1. Поставщик обязан поставлять товар в индивидуальной упаковке, пригодной для данного товара, удобной для использования, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка Товара должна исключать доступ третьих лиц к содержимому грузовых мест без нарушения упаковки. Наряду с сертификатом соответствия упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТов.

5.2. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или консервации или несоблюдения инструкции по хранению.

5.3. Хранение товара в упаковке Поставщика на территории Заказчика должно осуществляться в соответствии с инструкциями на русском языке, которые должны быть переданы Заказчику не менее чем за три дня до прибытия первой партии груза в его адрес.

5.4. После прибытия товара на место назначения Заказчик обеспечивает (организует пропуск автотранспорта на территорию; представляет площади, места для разгрузки товара; назначает лицо, ответственное за приёмку товара) безопасное хранение его в приспособленном помещении. Риск, связанный с хранением, несет Заказчик. Распаковка грузов (за исключением распаковки в целях таможенного досмотра) будет происходить в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика.

6.1. Ящики и другие виды упакованного товара маркируются в соответствии с ГОСТом.

6.2. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением груза и (или) отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки

7. Отгрузочные инструкции и извещения об отгрузках

7.1. За 3 дня до начала поставки Поставщик обязан направить Заказчику почтовое, включая средства электронной связи, телеграфное или телефаксное извещение о дате готовности товара к отгрузке.

7.2. На каждую партию, отгружаемую единовременно в адрес Заказчика, должна быть выписана отдельная накладная. В графе «Получатель» Поставщик должен указать Заказчика, его почтовый адрес, банковские реквизиты.

7.3. С каждой партией товара Поставщик обязуется направить сертификаты соответствия товара ГОСТу или другим стандартам (другие необходимые документы соответственно поставляемому товару).

8. Гарантии качества

8.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим условиям, указанным в Договоре или в приложениях к нему, и подтверждается сертификатами соответствия, удостоверениями качества (на каждую партию, или поставку товара).

8.2. Срок годности (срок хранения) поставляемого товара должен составлять не менее 75% от установленного заводом изготовителем.

9. Сдача - приемка товара

9.1. Приемка поставленных товаров осуществляется в ходе передачи товара Заказчику, лицом ответственным за приёмку товара, в месте поставки и включает в себя следующие

- проверка номенклатуры поставленных товаров на соответствие Спецификации Контракта;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

- проверка наличия необходимых сертификатов, свидетельств, деклараций, протоколов и т.д.;

9.2. По факту приемки Заказчик делает отметку о получении на накладной Поставщика.

9.3. Приемка товаров осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966).

9.4. Приемка товара по количеству, осуществляется Заказчиком в момент получения товара от уполномоченного представителя Поставщика, на основании соответствующей товарно-транспортной накладной. В случае недопоставки товара по количеству, Заказчик может потребовать допоставить недостающий товар и после этого принять его весь или принять товар в том количестве, которое поставлено фактически. При обнаружении недостатков товара Поставщик в течение 2 (двух) дней с момента заявления о них Заказчиком обязан устранить вышеуказанные недостатки. Поставщик несёт все расходы, связанные с устранением недостатков товара.

9.5. Проверка и приемка товара по качеству (по внешнему виду и/или иным условиям, в том числе по соответствию утвержденному Заказчиком контрольному образцу) осуществляются Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, товарной накладной, спецификацией и специальными требованиями к товару.

9.6. Заказчик оставляет за собой право произвести отбор части поставленного товара и направить его на независимую экспертизу (выбор организации для проведения экспертизы осуществляется Заказчиком, экспертиза проводится за счёт Поставщика) с целью проверки качества.

9.7. В случае обнаружения несоответствия товара по количеству и качеству в процессе приемки товара Заказчик приостанавливает его приемку на 24 часа, извещает об этом Поставщика, и после возобновления приемки составляет соответствующий Акт, об установленном расхождении по количеству и качеству.

9.8. При вызове Заказчиком представитель Поставщика обязан прибыть с доверенностью на право подписания приёмного Акта ко времени, указанному в телефонограмме. При неявке представителя Поставщика или отсутствия у представителя доверенности составляется Акт в одностороннем порядке, который является основанием для возмещения недостачи товара.

9.9. В случае неприбытия к Заказчику представителя Поставщика до возобновления приемки, это будет означать, что Поставщик доверяет составить Акт об установленном расхождении по качеству и количеству комиссии, состоящей только из представителей Заказчика.

9.10. При обнаружении в течение срока годности (срока хранения) товара дефектов поставленного товара Заказчик должен составить рекламационный акт с обязательным участием независимого эксперта. Рекламации по качеству товара могут быть предъявлены Поставщику в течение срока годности (срока хранения), но не позднее 20 дней после его истечения при условии обнаружения дефекта в пределах срока годности.

9.10. Доставка товара осуществляется соответствующим автотранспортом. Для выполнения условий Договора разрешается привлекать граждан РФ с регистрацией по городу Москве или Московской области.

10.1. Поставщик и Заказчик принимают все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем соглашения.

10.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации

10.3. Применительным правом для настоящего Договора и арбитража является право Российской Федерации.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого- либо другого государства, существующие де -юре или де -факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

11.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

11.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие (либо Торгово-промышленной палатой государства Стороны, заявляющей о таких обстоятельствах).

11.4. Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

11.5. Если какое -либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких- либо обязательств по Договора, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

11.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.

12. Расторжение договора

12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

12.2. При расторжении Договора по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Контракта.

12.3. Сторона имеет право обратиться в суд в случае существенного нарушения другой стороной условий настоящего договора.

12.4. Неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора Поставщиком является:

- нарушение поставщиком срока поставки товаров (партии товаров);

- несоответствие поставляемого товара контрольным образцам;

- нарушение условий поставки по качеству и/или количеству товаров;

- непредставление Поставщиком услуг, связанных с поставкой товаров, а именно погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств собственными техническими средствами и за свой счет, с соблюдением Инструкций по охране труда и Правил техники безопасности;

- непредставление Заказчику документации на товар, требуемой согласно условиям настоящего Договора.

12.5. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 2 (двух) календарных дней с момента ее получения.

13.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

13.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

13.4. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, за исключением случаев его досрочного расторжения или одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

13.5. Настоящий Контракт составлен и оформлен в электронном виде, подписан сторонами электронной цифровой подписью (ЭЦП), содержит вместе с Приложением «___» (__ прописью ___) страниц.

Приложение 1. Технические спецификации и требования к товару, разбивка цены Договора, график поставки.

14. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Договор поставки товара в соответствие со спецификацией

в соответствие со спецификацией

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю оборудование (далее –Оборудование), ассортимент, количество, комплектность, цена единицы и общая стоимость которого установлены в согласованных сторонами счетах к настоящему договору (далее – Счетах), являющихся его неотъемлемой частью, а Покупатель обязуется принять и оплатить это оборудование в порядке и сроки, определенные настоящим договором.

2.1. Расчеты за поставляемый Товар производятся Покупателем в безналичной форме в размере 100 % стоимости Товара указанного в счете. Оплата Товара производится Покупателем на основании счета или по дополнительному соглашению к настоящему Договору.

2.1. Датой оплаты Товара считается дата поступления суммы на расчетный счет Поставщика.

2.2. Стороны вправе определить иную форму расчетов за поставляемый товар при заключении дополнительного соглашения.

3.1. Право собственности и риски случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Поставщиком Покупателю и подписания накладной со стороны Покупателя.

3.2. Отгрузка товара Покупателю происходит после полной оплаты данного товара, в течении рабочих дней, после изготовления оборудования. Срок изготовления указан в счете.

3.3. При изменении сроков оплаты и поставки Товара сторонами заключается Дополнительное соглашение к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора после его подписания сторонами.

3.4. Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате отгрузки Товара.

3.5. Качество и комплектность поставляемого оборудования должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям фирмы-производителя, и подтверждаться соответствующим сертификатом соответствия и паспортом (гарантийным талоном).

3.6. Допускается досрочная и (или) частичная поставка.

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить оборудование надлежащего качества, в ассортименте, количестве и в сроки, указанные в счете к настоящему договору.

• накладная (форма Торг-12);
• счет-фактура;
• паспорт (гарантийный талон);
• сертификат соответствия – копия (в случае, если оборудование подлежит обязательной сертификации);
• техническую документацию: схемы электрические принципиальные, инструкции по монтажу и эксплуатации и др.

4.1.3. Поставить оборудование в упаковке, соответствующей характеру данных изделий, обеспечивающей его сохранность от повреждения при перевозке автотранспортом и разгрузке с условием соблюдения правил транспортировки и разгрузки данного оборудования.

4.1.4. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.

4.2. Покупатель обязан:

4.2.1. Оплатить поставляемое оборудование в срок и с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных настоящим договором.

4.2.2. Осуществить проверку при приемке оборудования по количеству, комплектности, ассортименту, подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).

4.2.3. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.

5.1. Приемка оборудования по количеству, комплектности, ассортименту и товарному виду осуществляется во время передачи уполномоченному представителю Покупателя. После подписания накладной претензии по количеству, комплектности, ассортименту и явным недостаткам оборудования не принимаются.

5.2. Приемка оборудования по качеству осуществляется в соответствии с паспортом (гарантийным талоном).

5.3. Обязательства Поставщика по передаче оборудования считаются выполненными с момента передачи оборудования и подписания представителем Покупателя накладной.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и данным договором.

6.2. За несвоевременную передачу оборудования по вине Поставщика он уплачивает Покупателю неустойку в размере % от стоимости не переданного оборудования за каждый день просрочки в течение первого месяца, а со второго месяца по % за каждые календарных дней.

6.3. За несвоевременную оплату оборудования и (или) нарушение сроков вывоза оборудования Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере % от стоимости соответственно неоплаченного или не вывезенного оборудования за каждый день просрочки в течение первого месяца, а со второго месяца по % за каждые календарных дней.

6.4. Штрафные санкции начисляются исключительно по письменному требованию заинтересованной стороны. При не предъявлении претензии за ненадлежащее исполнение условий настоящего договора размер неустойки равен нулю.

6.5. Все возникающие претензии по настоящему договору между сторонами должны быть рассмотрены в течение дней с момента получения претензии. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору.

6.6. В случае не достижения взаимоприемлемых решений в ходе переговоров между сторонами, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

6.7. Стороны не несут ответственности за убытки (упущенную выгоду, реальный ущерб), возникшие в результате нарушения обязательств, предусмотренных настоящим договором.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора и могут быть документально подтверждены.

7.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна в течение банковских дней известить другую сторону, приложив соответствующую справку из Торгово-промышленной палаты или другого компетентного органа, иначе, она лишается права ссылаться на действие вышеуказанных обстоятельств.

7.3. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более дней, настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из сторон.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение одного года, а в части денежных обязательств – до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. В случае, если за дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о его расторжении в письменном виде, действие Договора продлевается каждый раз на один год на тех же условиях.

8.3. Любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке прервать действие настоящего Договора, предварительно, не менее чем за дней, письменно уведомив об этом другую Сторону.

8.4. Любая из сторон имеет право немедленно прервать действие настоящего Договора путем передачи письменного уведомления в случае, если другая Сторона Договора:

8.4.1. Окажется неплатежеспособной, несостоятельной, произойдет ее ликвидация или реорганизация;

8.4.2. Приостановит свои обычные деловые операции или возникнет угроза их приостановления;

8.4.3. Передаст всю, либо часть информации по настоящему Договору третьим лицам.

8.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии их письменного оформления в виде подписанного сторонами дополнительного соглашения.

8.6. Стороны признают юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи (факсом), позволяющим установить, что сообщение исходит от стороны по настоящему договору, если указанные документы подписаны полномочными представителями сторон, с последующим обязательным немедленным направлением оригинала (оригиналов) указанных документов. Документы, полученные посредством факсимильной связи (факсом), сохраняют юридическую силу до получения оригинальных экземпляров указанных документов.

8.7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

8.8. Стороны обязуются не разглашать и принять меры к защите от несанкционированного доступа третьих лиц к информации, относящейся к предмету Договора, а также получаемой сторонами информации в связи с исполнением настоящего Договора.

Поставщик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Покупатель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Образец договора поставки с условием о предоплате за поставляемый товар, заключаемый между юридическими лицами.

1. Предмет договора
2. Цена и сумма договора
3. Порядок расчетов
4. Порядок поставки
5. Качество и комплектность
6. Ответственность сторон
7. Порядок разрешения споров
8. Прочие условия
9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
10. Подписи сторон