Руководства, Инструкции, Бланки

график оплат по договору образец

Рейтинг: 4.4/5.0 (938 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

График платежей при строительстве (выполнении работ) - образец РБ 2016

График платежей при строительстве (выполнении работ) Приложения к документу: Какие документы есть еще: Что еще скачать по теме «График»:
  • Каким должен быть правильно составленный трудовой договор
    Трудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника. От того, насколько досконально будут учтены условия взаимоотношения сторон, его заключивших, зависит соблюдение сторонами прав и обязательств, им предусмотренных.
  • Как грамотно составить договор займа
    Взятие денег в заем – явление, достаточно, характерное и распространенное для современного общества. Юридически правильным будет оформить кредитный заем с последующим возвратом средств документально. Для этого стороны составляют и подписывают договор займа.
  • Правила составления и заключения договора аренды
    Ни для кого не секрет, что юридически грамотный подход к составлению договора или контракта является гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности для контрагентов. Правоотношения в сфере найма не исключение.
  • Гарантия успешного получения товаров – правильно составленный договор поставки
    В процессе хозяйственной деятельности многих фирм наиболее часто используется договор поставки. Казалось бы, этот простой, по своей сути, документ должен быть абсолютно понятным и однозначным.

Новое за 30 сентября 2016

  • Внесены корректировки в

    Договоры по тегам

    Советы работнику офиса

    Плохие привычки, которые способны стать хорошими

  • Почему вы не любите свою работу?

  • график оплат по договору образец:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    Оформление оплаты аренды квартиры по договору

    Как лучше оформить оплату за аренду квартиры?

    Я с хозяином квартиры оформила договор аренды на 1 год. В договоре прописано одно условие: я должна освободить квартиру, если не буду оплачивать аренду квартиры на протяжении 3-х месяцев. Если я буду исправно раз в месяц платить аренду, хозяин не имеет права меня выгнать. Вот пришло время первой оплаты. Хозяин пришел за деньгами и с улыбкой говорит мне платить просто так ему наличными без какого-либо документального оформления. Кстати договор не был удостоверен у нотариуса, а в нем поставлены только подписи: моя и хозяина. Как мне правильно ему оплачивать аренду, чтобы в случае чего были доказательства, что я исправно вношу оплату за аренду?

    12 Июля 2012, 11:55 Пользователь, г. Пермь

    Ответы юристов (11)

    Город не указан

    Обязательно возьмите с него письменную расписку, в которой должно быть указанно, что деньги передаются в счет договора найма.

    Согласно статье 682 Гражданского кодекса:


    1. Размер платы за жилое помещение устанавливается по соглашению сторон в договоре найма жилого помещения.
    2. Одностороннее изменение размера платы за жилое помещение не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором.
    3. Плата за жилое помещение должна вноситься нанимателем в сроки, предусмотренные договором найма жилого помещения.

    Статья 674.
    Договор найма жилого помещения заключается в письменной форме.

    То есть, его нотариального удостоверения не требуется.

    12 Июля 2012, 11:59

    Есть вопрос к юристу?

    Это договор найма жилого помещения (не аренды), он составляется в простой письменной форме, нотариального удостоверения не требует. Как правило к договору составляется приложение (график платежей), которое является неотъемлемой частью договора и в которой фиксируется оплата. В вашем случае вы можете составить дополнительное соглашение, которым вводите в состав договора данное приложение и фиксируете платежи в нем, либо не составляя допсоглашение фиксируете факт оплаты письменно, например в виде расписки, с указанием сторон, назначения платежа (по договору. ), размер платежа, дата, подписи.

    12 Июля 2012, 12:01

    Уточнение клиента

    и каждый раз при оплате писать расписку, а ее надо удостоверять у нотариуса. Можете кинуть пример такой расписки?

    12 Июля 2012, 12:06

    город, дата (можно прописью)

    Я (Ф.И.О), паспорт (серия, номер - указать), выдан (указать кем),

    зарегистрирован (а) по адресу: (указать)

    передал (а) гр. (Ф.И.О.), паспорт, выдан, зарегистрирован (а) по адресу: деньги в сумме (указать числами и в скобках прописью) в рублях в качестве оплаты за наем (по договору от такой то даты, между такими то лицами) квартиры, расположенной по адресу (указать) за период с такого то по такое то число.

    подписи с расшифровкой. Наймодатель рядом со своей подписью может написать: "Столько то рублей (прописью) в счет оплаты по договору получил"

    Нотариально удостоверять не нужно, простая письменная форма (от руки или машинописно)

    12 Июля 2012, 12:13

    Пример расписки. Удостоверять не надо. Выполняет арендодатель от руки.

    Я, (ФИО) проживающий (адрес), деньги в размере _______________цифрами (прописью) рублей за аренду жилого помещения по договору № от (дата) от арендатора ФИО получил за период _______.

    дата (подпись) расшифровка ФИО

    12 Июля 2012, 12:16

    Город не указан

    - и каждый раз при оплате писать расписку, а ее надо удостоверять у нотариуса. Можете кинуть пример такой расписки?

    Да, каждый раз при оплате необходимо писать такую расписку. Заверять ее нотариально не нужно.

    12 Июля 2012, 12:17


    В соответствии со ст. 674 ГК РФ, Договор найма жилого помещения заключается в письменной форме. То есть, Договор найма жилого помещения не требует нотариального удостоверения и регистрации. Поэтому, Ваш Договор аренды жилого помещения действителен с момента подписания ( или указанного в договоре момента).

    Передача арендной платы обычно оформляется распиской, в которой указывается сумма и период, за который производится оплата. Подписанная арендодателем расписка имеет юридическую силу.

    Поэтому, Вам следует заранее подготовить текст расписки и при передаче денежных средств потребовать роспись Арендодателя.Расписка оформляется при каждой передаче ден. суммы.

    С уважением Ф. Тамара

    12 Июля 2012, 12:24

    Город не указан

    Если между гражданами заключен договор аренды квартиры, то он недействителен. Гражданин не может арендовать квартиру.

    В соответствии с п. 2 ст. 30 Жилищного кодекса РФ собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора найма. договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды или на ином законном основании с учетом требований, установленных гражданским законодательством, настоящим Кодексом.

    Если же гражданин официально заключил договор аренды, то суд (если возникнет спорная ситуация) может признать такой договор недействительным. Нельзя требовать выполнения его условий.

    Поэтому Вам надо заключить договор найма. А в условиях договора конкретно прописать формы и способы оплаты (оформление расписки в получении оплаты за квартиру).

    12 Июля 2012, 12:38

    Город не указан

    продолжение моего ответа:

    Расписку можно оформить в виде портянки (на одном листе), чтоб каждый раз при оплате наймодателю только ставить период, сумму, ФИО и подпись. А можно каждый раз составлять отдельную расписку.

    Расписка в получении платы за наем по договору найма №_ от "__"______201_г.

    Я, гр._______________________________, паспорт ____выдан ____. зарегистрирован по адресу: ______________, далее Наймодатель, от гр._________________________________, паспорт _____ выдан ____, зарегистрирован по адресу: ____________, далее Наниматель, плату за наем квартиры по договору найма №__ от "__"_______201_г. находящейся по адресу: ______________________________, ПОЛУЧИЛ :

    1. за период с "__"_____201_г. по "__"_____201_г. в сумме ___________________ (сумма прописью).

    Наймодатель: _________ (ФИО, подпись) ;

    2. за период с "__"_____201_г. по "__"_____201_г. в сумме ___________________ (сумма прописью).

    Наймодатель: _________ (ФИО, подпись) ;

    3. за период с "__"_____201_г. по "__"_____201_г. в сумме ___________________ (сумма прописью).

    Наймодатель: _________ (ФИО, подпись) ;

    12 Июля 2012, 13:41

    Город не указан

    продолжение моего ответа:

    В расписке надо указать дату получения наймодателем платы (обязательно) .

    Расписка в получении платы за наем по договору найма №_ от "__"______201_г.

    Я, гр._______________________________, паспорт ____выдан ____. зарегистрирован по адресу: ______________, далее Наймодатель, от гр._________________________________, паспорт _____ выдан ____, зарегистрирован по адресу: ____________, далее Наниматель, плату за наем квартиры по договору найма №__ от "__"_______201_г. находящейся по адресу: ______________________________, ПОЛУЧИЛ :

    1. за период с "__"_____201_г. по "__"_____201_г. в сумме ___________________ (сумма прописью) "__"______201_ г.

    Наймодатель: _________ (ФИО, подпись);

    12 Июля 2012, 14:48

    Пановой Татьяне, относительно "Если же гражданин официально заключил договор аренды, то суд (если возникнет спорная ситуация) может признать такой договор недействительным. Нельзя требовать выполнения его условий."

    Почему сразу недействительность? Что мешает суду (если будет конечно спор) квалифицировать отношения как по договору найма. Да, может быть договор и поименован "аренда", но надо исходить из содержания (сторон, предмета).

    12 Июля 2012, 20:42

    1.В соответствии с требованиями ч.1 ст. 432, ч.1 ст. 671, ч. 2 ст. 677 Гражданского кодекса РФ, необходимо определить существенные условия договора;

    - согласован предмет договора;

    - указаны данные жилого помещения, находящееся по адресу: **, состоящее из ** комнат, общей площадью ** кв.м, позволяющие определенно установить недвижимое имущество, подлежащее переходу по договору во временное владение и пользование ____________ и членов его семьи;

    - размер оплаты за пользование жилым помещением, указаны сроки оплаты и способы оплаты за пользование жилым помещением, оплата коммунальных платежей, квартплаты, телефона, междугородних телефонных переговоров и используемой электроэнергиии;

    - граждане, постоянно проживающие в жилом помещении вместе с нанимателем;

    - договоре должно быть указанны документы подтверждающие право собственности наймодателя.

    Квартиру принимать и сдавать лучше по акту приема передачи, где указываются данные о жилом помещение, в каком состояние принимается, что находится в квартире, прикладываются документы об отсутствии задолженности по ком. услугам.

    В силу ст. 674 Гражданского кодекса РФ, должна быть соблюдена письменная форма договора найма жилого помещения - договор составлен в виде одного документа, подписанного сторонами.

    А также, согласно ст. 674 ГК РФ, а также Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» не предусмотрена государственная регистрация договора найма жилого помещения.

    Оплату можно предусмотреть внесением денежной суммы на карточку.

    15 Июля 2012, 13:47

    Ищете ответ?
    Спросить юриста проще!

    Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

    Календарный план платежей: Бланки и образцы

    Календарный план платежей

    График поступления средств и расходов называется календарным планом платежей (платежным календарем). Календарь платежей является инструментом оперативного финансового планирования, с помощью которого можно проследить динамику, приоритетность и синхронизацию платежей. Платежный календарь составляется в форме таблицы, в одну часть которой заносят платежи, а в другую – поступления.

    Основной функцией календаря платежей является помощь финансовому специалисту в определении и контроле платеже- и кредитоспособности организации. Согласно платежному календарю, сумма планируемых расходов не должна превышать сумму планируемых поступлений, в противном случае, субъект будет неплатежеспособным. Платежный календарь формируется финансовым работником организации на основе следующих данных: графики оплаты договоров, в которых отражены сроки платежей; графики периодических выплат (налогов, сборов, заработной платы); отчет о кредиторской задолженности; данные о текущих остатках счетов организации.

    Данные платежного календаря в части оплаты договоров аренды берутся из графиков платежей таких договоров, которые являются их неотъемлемым приложением. В графике платежей отображена следующая информация: период оплаты; уплаченная сумма; дата платежа. Арендная плата отображается в разных частях платежного календаря в каждом конкретном случае. Так, например, плата согласно договору аренды транспортного средства с экипажем отображается арендодателем в части поступлений, а арендатором – в части расходов. Платежный календарь составляется каждой стороной самостоятельно, а график платежей – в двух экземплярах для каждой из сторон договора.

    Скачать образец календарного плана платежей

    Лист расчётов по арендной плате (Приложение № 2)

    Лист расчётов по арендной плате (Приложение № 2)

    Лист расчётов по арендной плате распечатывается в двух экземплярах - один для арендодателя, второй - для арендатора. Каждый месяц, отдавая арендные платежи и сверяя оплату по коммунальным платежам, арендатор получает на своём экземпляре подпись от собственника квартиры о том, что, арендодатель действительно оплату получил. Собственнику же квартиры данный лист необходим на случай, если он страдает небольшими провалами в памяти - и без записей не может вспомнить, отдавали ему деньги за квартиру в прошлом месяце или нет

    К Договору найма (аренды) недвижимого имущества

    От «___» _________________ 20__ г.

    Записи о расчётах по арендной плате

    и оплате счетов за телефонные переговоры,

    предоставленные коммунальные и другие услуги

    Дата и подпись Арендодателя, подтверждающая

    получение от Арендатора

    Дата и подпись Арендодателя, подтверждающая оплату Арендатором счетов за предоставленные коммунальные и др. услуги

    Сумма _________ Подпись _______

    Сумма _________ Подпись _______

    Сумма _________ Подпись _______

    Сумма _________ Подпись _______

    Сумма _________ Подпись _______

    Сумма _________ Подпись _______

    Сумма _________ Подпись _______

    Сумма _________ Подпись _______

    Сумма _________ Подпись _______

    Сумма _________ Подпись _______

    Сумма _________ Подпись _______

    Сумма _________ Подпись _______

    Сумма _________ Подпись _______

    Сумма _________ Подпись _______

    Сумма _________ Подпись _______

    Сумма _________ Подпись _______

    Сумма _________ Подпись _______

    Сумма _________ Подпись _______

    Сумма _________ Подпись _______

    Сумма _________ Подпись _______

    Сумма _________ Подпись _______

    Сумма _________ Подпись _______

    Сумма _________ Подпись _______

    Сумма _________ Подпись _______

    График оплат по договору образец

    Порядок составления и утверждения графика погашения задолженности

    Графики погашения задолженности могут составляться как приложение к договору займа, кредитному договору, они бывают частью соглашения о реструктуризации задолженности или дополнительного соглашения к договору поставки в случае возникновения такой необходимости. В каждом из вышеперечисленных случаев графики будут отличаться как по форме, так и по содержанию. Разнится и порядок их утверждения, согласования. В настоящей статье вышеуказанный документ рассмотрен в контексте процедуры банкротства.

    Порядок составления графика

    Составление графика погашения задолженности - это неотъемлемая часть процесса финансового оздоровления должника в процедуре банкротства. Это одностороннее обязательство должника.

    В него в обязательном порядке должны быть включены все требования кредиторов согласно сформированному реестру.

    Вышеуказанный документ должен предусматривать возвращение долга кредиторам первой и второй очереди не позднее, чем через 6 месяцев с начала финансового оздоровления, а для остальных - не позднее, чем за месяц до окончания процедуры. Задолженность погашается пропорционально размерам требований в очередности в соответствии с нормами Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ (далее - Закон).

    В рамках процедуры финансового оздоровления субъекта хозяйствования график будет иметь вид таблицы (образец приведен ниже), где первая колонка - номер по порядку, вторая - наименование кредитора, третья - сумма долга, четвертая - срок возврата.

    График погашения задолженности (скачать пример). grafik

    Если планируется погашать долги не единовременно, а несколькими платежами, то последняя колонка может быть разбита на несколько с указанием периодов возврата.

    График погашения задолженности несколькими платежами (скачать пример).dokument

    Составленный по примеру документ подписывается уполномоченным учредителем или участниками, лицом или собственником имущества (унитарное предприятие), а также лицом, предоставившим обеспечение исполнения обязательств (если таковое имеется), кроме того, документ должен быть утвержден арбитражным судом. С момента утверждения у должника возникает обязанность погашения задолженности четко в установленные сроки. Однако следует учесть, что он может погасить долги досрочно, эта возможность предусмотрена п. 5 ст. 84 Закона.

    Внесение изменений

    В соответствии с требованиями ст. 85 Закона вопрос о внесении изменений в этот документ решается на общем собрании кредиторов, которое созывается административным управляющим. В случае неисполнения должником ранее утвержденного графика инициатива созыва может исходить от учредителей (участников), собственника имущества (унитарное предприятие), лиц, предоставивших обеспечение. Административный управляющий обязан созвать собрание не позднее, чем через четырнадцать дней после получения ходатайства от вышеуказанных лиц.

    Обязанность созыва такого собрания может возникнуть у административного управляющего и при отсутствии ходатайств и заявлений, если размер заявленных требований, включенных в реестр, превышает размер требований, установленных графиком погашения задолженности, более чем на 20%. Сроки созыва в таком случае остаются такими же, а именно 14 дней с момента включения указанных требований в реестр.

    Изменения подлежат обязательному утверждению арбитражным судом по ходатайству собрания кредиторов.

    Если собрание отказывается утверждать внесенные в график изменения, то оно вправе ходатайствовать о досрочном прекращении процедуры финансового оздоровления.

    Договор займа Особенности кредитного договора займа

    Институт займа в гражданском праве РФ в своей основе является рецепцией заемных отношений в римском праве, и договор займа сегодня служит общей базовой моделью, на основании которой регулируются практически все кредитные отношения в государстве между физическими и юридическими лицами. Здесь стоит отметить, что в юридическом аспекте договор займа у банка или кредитный договор займа рассматривается, как частный случай договора займа, заключенного между банком или иным кредитором, имеющим государственную лицензию Банка РФ на осуществление подобных операций, и заемщиком - физическим или юридическим лицом РФ. Кредитный договор имеет свою специфику в контексте правовых отношений между сторонами договора займа, предмета и момента начала действия договора, но в целом базируется на нормативных положениях и законодательных актах, регламентирующих классический договор займа .

    Типичный договор займа

    Договор займа может быть заключен между физическими и юридическими лицами и заключаться в возмездной передаче займодавцем в собственность заемщика денежных средств или иных товаров и вещей. Началом действия договора займа (п. 1 ст. 807 ГК) считается именно момент передачи оговоренных в договоре ценностей, причем сам договор займа может быть расторгнут в одностороннем порядке, как займодавцем без мотивации причин прекращения действия договора займа, так и заемщиком в случае отсутствия необходимости получения заемных ценностей. Договор займа является односторонним, поскольку заемщик принимает на себя обязательства по возмещению созданного заключением договора займа голого долга, а займодавец получает право требовать возмещения заемных ценностей.

    Основная принятая форма договора займа - письменная, за исключением договоров займа между физическими лицами при условии, что денежный эквивалент заемных ценностей не превышает десяти минимальных оплат труда, установленных законодательно на момент заключения договора. Устный договор займа в этом случае считается действительным, но возможно появление сложностей, предусмотренных в ст. 162 ГК. Договор займа между юридическими лицами заключается исключительно в письменной форме вне зависимости от предмета заимствования и эквивалентной ему денежной суммы.

    П.1 ст. 809 ГК определяет право займодавца на получение процентов с заемщика, причем вне зависимости от того, указано ли это в самом договоре займа. При отсутствии определения величины процента за использование заемных ценностей в договоре займа в случае, если займодавец - физическое лицо, то ставка процента принимается средней в районе жительства займодавца. Если же займодавец - юридическое лицо, то используется ставка рефинансирования Банка РФ, действующая в регионе заключения договора займа. Сроки и порядок возврата заемных ценностей регламентируются договором займа, но не являются определяющими условиями за исключением случаев заключения договоров займа до востребования. В этих ситуациях п. 2 ст. 314 предусматривает для заемщика тридцатидневный льготный срок возмещения с момента востребования его займодавцем. Досрочное возмещение по договору займа возможно по требованию займодавца в случае невыполнения заемщиком договорных обязательств (договор займа с целевым использованием заемных ценностей), при возникновении обоснованных сомнений займодавца в кредитоспособности заемщика или в случае взаимного согласия займодавца и заемщика. Ответственность заемщика по договору займа регламентируется ст. 811 и ст. 395 ГК РФ.

    Кредитный договор займа и его особенности

    Кредитный договор займа (или договор займа у банка, договор кредитного займа) является двусторонним и распределяет права и обязанности между сторонами - банком или кредитной организацией и заемщиком - физическим или юридическим лицом РФ. Юридически началом действия кредитного договора займа в отличие от классического договора займа считается момент подписания его сторонами и обмена визированными документами. Предметом кредитного договора займа являются денежные средства и возмещение заемных средств, как и процентов за их использование может быть востребовано займодавцем - банком или иной кредитной организацией исключительно в денежной форме.

    Займодавец помимо права требовать возмещения заемных средств, определенных в договоре займа процентов и банковской маржи несет ответственность за предоставление займа в оговоренные договором банковского займа сроки и именно в определенном договором размере. По сути, обязанность банка или иной кредитной организации при кредитном договоре займа юридически признается денежным обязательством в отличие от предоставления денежных средств по общему договору займа.

    Процентная ставка. исчисляемая за пользование кредитом, по закону не может быть изменена кредитором в одностороннем порядке, если это не предусмотрено в самом договоре займа, или же в случаях, оговоренных законодательством РФ. Односторонний отказ кредитора от выполнения обязательств по кредитному договору или же расторжение банковского договора займа возможны только в случае наличия мотивированного сомнения в платежеспособности заемщика (п. 1 ст. 821). А при заключении кредитного договора займа заемщик вправе требовать от банка или кредитной организации предоставления лицензии, заключения аудиторской проверки за истекший год, сведенной ежемесячной бухгалтерской отчетности за год заключения кредитного договора займа.

    Согласно ст. 33 Закона о банках, договор займа у банка может не иметь обеспечения, а также не быть целевым, хотя на практике банки и другие кредитные организации с целью снижения рисков кредитования требуют обеспечения заемных средств и корреспондируют их целевое использование. При целевом назначении кредита банк приобретает ряд контрольных функций и право отказа от дальнейшего кредитования заемщика согласно ст. 812 ГК РФ.

    Оформление кредитных договоров займа чаще всего ведется по формам, разработанным банками и кредитными организациями и согласно ст. 160, 434 ГК РФ договор займа вступает в силу после его подписания и обмена документами. Расторжение договора займа денежных средств или отказ займодавца от предоставления полной или части суммы кредита возможно при мотивированной аргументации некредитоспособности заемщика. Заемщик вправе расторгнуть договор займа или отказаться от части кредита без какой-либо мотивации с уведомлением предоставляющей кредит структуры до установленного в кредитном договоре займа срока предоставления кредитных средств.

    В данном разделе рассмотрены основные особенности заключения договора займа и других видов кредитных договоров .

    Аспекты заключения договора займа

    Кредитные договора, договор займа

    График платежей

    В рамках договоров купли-продажи могут быть предусмотрены различные способы оплаты, в частности предоплата, оплата в рассрочку, оплата по графику платежей, оплата авансом и по факту сделки, оплата в отсрочку платежа и т.д.

    Наиболее безопасной формой взаиморассчетов для продавца является предоплата. Она же является самой неудобной для покупателя, поскольку требует единомоментного отвлечения значительной суммы денег, поэтому покупатели нередко требуют другие способы расчета. Ниже предлагается типовая форма приложения к договору купли-продажи - график платежей, который определяет даты и суммы, которые должны быть внесены покупателем.

    Образец. График платежей (приложение к кредитному договору между юридическим лицом и учреждением сберегательного банка российской федерации)

    Приложение Nо. 4

    к Инструкции Сбербанка РФ

    от 26.10.93 No. 26-р

    Расчетный счет _________

    уплачивать проценты по нему путем списания с нашего расчетного счета

    ¦ ¦ ¦ Месяц, ¦ Подлежит погашению ¦

    Договор подряда

    Договор подряда

    ДОГОВОР № 00
    подряда на капитальный ремонт помещений

    г. Воронеж «00» 00. 2013г.

    ООО «Компания» именуемое в дальнейшем Заказчик. в лице Генерального директора Иванов И.А. действующего на основании Устава. с одной стороны, и ООО «2Портала», в лице Генерального директора Стрельникова Андрея Викторовича. действующей на основании Устава именуемое в дальнейшем Подрядчик. заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту офисных помещений, находящихся на первом этаже нежилого здания по адресу: город Воронеж, ул. Плехановская дом 1. именуемые в дальнейшем Объект, в соответствии с согласованной сторонами Сметой.
    1.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика, своим оборудованием и механизмами.
    1.3. Право Подрядчика осуществлять на территории Российской Федерации (РФ) предусмотренные настоящим договором строительные и монтажные работы подтверждаются следующими документами: Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0323.1-2011-3662162270-С-204 (Приложение №1).

    2. Сроки выполнения работ.

    2.1. Работы по настоящему договору выполняются по этапам в сроки предусмотренные Графиком производства работ, который является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 2), при этом Подрядчик приступает к каждому из этапов производства работ, предусмотренных Графиком производства работ, в течение трех рабочих дней с даты получения Подрядчиком суммы аванса, предусмотренного настоящими договором.
    2.2. В случае, если в ходе выполнения Работ возникает необходимость внести отдельные изменения в сроки производства Работ, такие изменения должны совершаться по согласованию Сторон в письменной форме и оформляться дополнением к настоящему Договору.

    3. Стоимость работ и порядок оплаты.

    3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору в соответствии со Сметой (Приложение № 4) к настоящему договору составляет 2 014 260 (Два миллиона четырнадцать тысяч двести шестьдесят) рублей, включая НДС 18%, в том числе:

    • Стоимость работ по 1 этапу составляет 746453 руб.;
    • Стоимость работ по 2 этапу составляет 661584 руб.;
    • Стоимость работ по 3 этапу составляет 606223 руб.;

    Заказчик производит авансирование производства работ в следующем порядке:
    - первый авансовый платеж в размере 746453 руб. (Семьсот сорок шесть тысяч четыреста пятьдесят три рубля), включая НДС 18%, Заказчик производитв течение 3 (трех) банковских дней с момента передачи Подрядчику по акту приемки-передачи строительной площадки;
    - второй авансовый платеж 661584 руб. (Шестьсот шестьдесят одна тысячи пятьсот восемьдесят четыре рубля), включая НДС 18%, Заказчик производитв течение 3 (трех) банковских дней с даты приемки работ, предусмотренных первым этапом согласно Графику производства работ (Приложение № 2).
    - третий авансовый платеж 317743 руб. (Триста семнадцать тысяч семьсот сорок три рубля), включая НДС 18%, Заказчик производитв течение 3 (трех) банковских дней с даты приемки работ, предусмотренных вторым этапом согласно Графику производства работ (Приложение № 2). Итоговый платеж 288480 руб. (Двести восемьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят рублей), включая НДС 18%, Заказчик производитв течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания акта окончательной приемки работ.
    3.3.Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания актов о приемке выполненных работ (этапов выполненных работ) по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
    3.4. Окончательный расчет по договору осуществляется в следующем порядке:
    - 10 % от суммы выполненных работ (за все этапы работ) оплачивается Подрядчику в течение 5 дней с момента подписания сторонами акта (Ф. КС-2) приемки второго этапа производства работ, предусмотренного Графиком производства работ.

    4. Обязанности и права Подрядчика.

    4.1. Подрядчик обязуется с надлежащим качеством выполнить все работы по строительству Объекта, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, а также сдать результат работы Заказчику в установленный срок и в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию.

    4.2. Подрядчик обязан обеспечить:

    • качество выполнения всех работ в установленные договором сроки в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
    • устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта за свой счет в сроки, сопоставимые со сроками выполнения данных видов работ по условиям настоящего договора.

    4.3. Подрядчик собственными силами в счет цены работ, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии со строительными нормами и правилами возводит все необходимые временные здания и сооружения и проводит необходимые противопожарные мероприятия.
    4.4. Подрядчик обязан обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности (в т.ч. назначить лицо, ответственное за соблюдение техники безопасности на объекте), рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и соблюдению правил землепользования, а также установить освещение.
    4.5. Подрядчик также обязан:

    • обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории;
    • вывезти в 3 (трех) дневный календарный срок со дня подписания акта об окончательной приемке работ по настоящему Договору за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

    4.6. Подрядчик извещает Заказчика за 1 (один) день до начала приемки о готовности к сдаче скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик без увеличения срока производства работ обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
    4.7. Подрядчик обязан немедленно в течение 1 рабочего дня известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

    • возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
    • иных обстоятельств, угрожающих годности или надежности результатов выполняемой работы, либо препятствующих её завершению в установленные сроки.

    4.8. Подрядчик не вправе продавать или передавать строящийся или построенный объект или отдельную его часть, а также проектную документацию на его строительство или отдельной его части третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.
    4.9. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков только с письменного разрешения Заказчика.
    4.10. В случае если материал для производства работ предоставляет Заказчик, то Подрядчик обязан использовать материал в соответствии с проектно-сметной документацией и после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходованном материале. В случае перерасхода материала сверх указанного в проектно-сметной документации, Подрядчик обязан, по выбору Заказчика, оплатить перерасходованный материал в полном объеме по рыночной цене на момент возникновения перерасхода в течение 5 банковских дней с момента выявления нарушения (перерасхода материала), либо направить официальное письменное предложение Заказчику по уменьшению стоимости выполненных работ на сумму перерасходованного материала и в результате принятого Заказчиком решения - заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору.
    4.11. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение Правил культуры производства на строящемся объекте, в соответствии с п. 8 настоящего Договора.
    4.12. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора.
    4.13. Подрядчик вправе приостановить выполнение работ по настоящему договору в случаях предусмотренных законодательством, а также в случае нарушения Заказчиком предусмотренных настоящим договором сроков выплаты авансов, оплаты выполненных этапов работ или сроков рассмотрения актов приемки выполненных работ (этапов выполненных работ, скрытых работ).

    5. Обязанности и права Заказчика.

    5.1. Заказчик передает Подрядчику по акту приемки-передачи установленной формы (приложение № 3), на период строительства Объекта, строительную площадку, пригодную для производства работ.
    5.2. Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный проход работников Подрядчика на строительную площадку (при необходимости, в выходные и праздничные дни).
    5.3. Заказчик обязан осуществлять за свой счет в нерабочее для Подрядчика время охрану Объекта, оборудования Подрядчика и материалов, используемых Подрядчиком, находящихся на Объекте.
    5.4. Заказчик обязан решать с третьими лицами, надзорными организациями вопросы, не относящиеся к обязанностям и компетенции Подрядчика;
    5.5. Заказчик обязан осуществлять технический надзор за строительством лично, либо через инженерную организацию.
    5.6. Заказчик обязан в установленные договором порядке и в сроки производить оплату авансов и стоимость выполненных Подрядчиком работ (этапов работ).
    5.7. Заказчик обязан своевременно рассматривать предоставленные Подрядчиком акты приемки выполненных работ (скрытых работ).
    5.8. В случае неисполнения Подрядчиком по его вине сроков производства работ, указанных в Графике производства работ (Приложение № 2), Заказчик имеет право отказаться от настоящего договора и осуществить завершение работ собственными силами, либо с привлечением третьей стороны, и соразмерно уменьшить стоимость работ по настоящему Договору, о чем Подрядчику направляется соответствующее письменное уведомление.
    5.9. Заказчик обязан осуществлять контроль соблюдения календарного Графика выполнения работ.

    6. Сдача и приёмка работ.

    6.1. В ходе строительства Заказчик принимает работу, выполненную Подрядчиком, по акту о приемке выполненных работ (Форма КС-2) после выполнения каждого этапа работ, указанного в Графике производства работ (Приложение № 2).
    6.2. Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и составленную на его базе справку по форме КС-3, не позднее 25 числа месяца после завершения этапа работ, указанного в Графике производства работ.
    6.3. Заказчик обязан осуществить приемку скрытых работ в течение одного дня, следующего за днем извещения Заказчика Подрядчиком о готовности к сдаче скрытых работ, либо указать на устранение недостатков в выполненной работе. Повторная приемка скрытых работ в этом случае также производится не позднее одного дня, следующего за днем извещения Заказчика Подрядчиком об устранении недостатков в работе, подлежащей закрытию.
    6.4. Заказчик, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком документов, указанных в п. 6.2. рассматривает, подписывает и один экземпляр передает Подрядчику, либо передает Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания Актов о приемке выполненных работ.
    6.5. Окончательная приемка работ по настоящему Договору осуществляется Комиссией, создаваемой Заказчиком, по завершению полного объема работ по договору и передачи всей документации в соответствии с условиями настоящего Договора.
    6.6. Заказчик приступает к приёмке законченных Подрядчиком работ по настоящему Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней после уведомления Заказчика о готовности работ к сдаче.
    6.7. В случае если в ходе окончательной приемки работ не обнаружатся дефекты и нарушения, сторонами подписывается Акт окончательной приемки работ. В противном случае составляется Акт выявленных нарушений с перечнем дефектов, нарушений и сроков их устранения.
    6.8. За работу, выполненную субподрядчиками и другими контрагентами Подрядчика, Подрядчик отвечает как за свою собственную работу.

    7. Гарантийные обязательства.

    7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы, оборудование, предоставленные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, и работы, выполненные Подрядчиком по договору.
    7.2. Подрядчик гарантирует достижение данным объектом строительства, указанных в проектной документации показателей, и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 7.3, и несет ответственность за отступление от них.
    7.3.Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ составляет 24 (двадцать четыре) месяцев с момента подписания сторонами акта окончательной приемки работ.
    7.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, которые не могли быть выявлены при приемке работ, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счёт и в установленные Заказчиком сроки, сопоставимые со сроками выполнения данных видов работ.
    7.5. Для участия в составлении акта выявленных дефектов. согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя не позднее 5-ти календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
    7.6. В случае если уполномоченный представитель Подрядчика не прибыл в месторасположение объекта строительства в 5-ти дневный срок, то Заказчик составляет односторонний акт выявленных дефектов. с указанием сроков их устранения. Не прибытие представителя Подрядчика в месторасположение объекта считается подтверждением того, что Подрядчик согласен с предъявленными к нему требованиями Заказчика.
    7.7. Подрядчик обязан возместить убытки Заказчику, вызванные невозможностью эксплуатации объекта по вине Подрядчика в период гарантийной эксплуатации объекта.
    7.8. Если Подрядчик не выполняет работы по исправлению дефектов в заявленные сроки, либо сроки исправления, заявленные Подрядчиком, не сопоставимы со сроками производства аналогичных работ, то Заказчик оставляет за собой право выполнить работы самостоятельно, либо через третьих лиц. При этом Подрядчик обязан в течение 5 банковских дней с момента исправления дефектов по выбору Заказчика либо возместить Заказчику затраты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, либо зачесть стоимость работ по исправлению дефектов в счет оплаты выполненных работ по настоящему Договору.
    7.9. При отказе Подрядчика от подписания акта выявленных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой за свой счёт. В случае если квалифицированная экспертиза покажет, что обнаруженные Заказчиком дефекты возникли по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан возместить Заказчику затраты на исправление дефектов и на привлечение квалифицированной экспертизы в соответствии с п.7.7.
    7.10. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта в соответствии с условиями настоящего Договора продлевается на срок, прошедший от момента уведомления Подрядчика о выявленных дефектах до момента подписания акта об устранении выявленных дефектов.

    8. Культура производства работ на строящемся объекте.

    8.1. Культура производства на строящемся объекте - комплекс мер, обязательных для организации, применения и соблюдения всеми участниками строительства объекта, реализация которых направлена на создание, в период строительства объекта, условий, необходимых для благоприятного ведения работ, охраны труда, поддержания порядка, визуального восприятия территории объекта и всего комплекса строительства (в том числе с внешней стороны), охраны внешней среды.
    8.2. Культура производства на строящемся объекте включает в себя следующие меры:
    8.2.1. Организация ограждения вокруг строящегося объекта и поддержание его в должном состоянии, обеспечивающем эстетичный вид объекта, использование единообразных материалов для его возведения по всему периметру строительной площадки, защиту от проникновения посторонних людей на объект;
    8.2.2. Сохранность ограждения строящегося объекта и недопущение нарушения его целостности и внешнего вида; Подрядчик, нарушивший сохранность или целостность ограждения, обязан восстановить его в кратчайшие сроки за свой счет (в том числе и в случаях, когда нарушение произошло по вине сотрудников Подрядчика, либо иных лиц, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ на объекте);
    8.2.3. Организация охраны строящегося объекта, мест входа и въезда на территорию строящегося объекта;
    8.2.4. Организация и соблюдение контрольно-пропускного режима входа, въезда на территорию строящегося объекта;
    8.2.5. Организация правильного хранения стройматериалов, обеспечивающего их сохранность и препятствующего их порче или ухудшению эксплуатационных характеристик; схема хранения стройматериалов предлагается Подрядчиком и утверждается Заказчиком;
    8.2.6. Организация правильного хранения спецтехники и инвентаря (спецтехника и инвентарь не должны препятствовать ведению строительных работ, а также движению автомобилей и людей вне пределов строящегося объекта; по завершению рабочего дня техника должна быть припаркована в специально отведенном для нее месте, инвентарь сдан на хранение); схемы хранения спецтехники и инвентаря предлагается Подрядчиком и утверждается Заказчиком;
    8.2.7. Ведение строительных работ, монтажа оборудования и иных работ на объекте осуществлять разумно, с учетом того, чтобы последующие этапы не наносили вред предыдущим (например, чтобы на уложенный газон не сыпали песок или другие стройматериалы; не вовремя проложенный кабель или трубы системы канализации, либо масляные пятна от компрессорной установки могут потребовать разрушения уже уложенного дорожного покрытия и т.д.);
    8.2.8. Максимально возможное благоустройство территории строительства объекта (укладка) дорог, тротуаров, газонов и т.д.) там, где это допускается исходя из технологии ведения строительства, а также своевременное придание строящемуся объекту привлекательного внешнего вида (покраска, облицовка наружными панелями и т.д.);
    8.2.9. Соблюдение чистоты и порядка на территории строящегося объекта прилегающей к нему территории (уборка дорог и тротуаров, своевременный вывоз крупного мусора), за исключением случаев, когда по объективным причинам это невозможно;
    8.2.10. Недопущение простоя рабочего персонала и техники, за исключением случаев простоя по объективным причинам;
    8.2.11. Обеспечение работников, принимающих участие в строительстве объекта, спецодеждой и средствами защиты;
    8.2.12. Обеспечение работниками, принимающими участие в строительстве объекта, опрятного внешнего вида;
    8.2.13. Организации специально отведенных мест для приема пищи, курения (если это допускается), санузла и осуществление соответствующих действий только в их пределах;
    8.2.14. Передвижение транспорта по территории стройки должно осуществляться в соответствии со схемой движения, которая утверждается Заказчиком;
    8.2.15. Соблюдение работниками, принимающими участие в строительстве объекта, внутреннего трудового распорядка; внутренний трудовой распорядок определяется Заказчиком и обязателен для соблюдения всеми работниками, принимающими участие в строительстве объекта;
    8.2.16. Содержание в чистоте прилегающей к строящемуся объекту территории и дорог (необходимо следить за тем, чтобы транспортом не вывозилась грязь с территории стройки, а при невозможности избежать этого - организовать своевременную уборку).
    8.3. Заказчик обязан:
    8.3.1. Осуществлять контроль соблюдения культуры производства на строящемся объекте всеми подрядчиками и иными лицами, принимающими участие в строительстве Объекта или находящимися на его территории по иным основаниям;
    8.3.2. Принимать меры к недопущению (предупреждению) нарушений культуры производства работ на строящемся объекте;
    8.3.3. Принимать меры к немедленному устранению допущенных нарушений культуры производства работ на строящемся объекте;
    8.3.4. Применять штрафные санкции к нарушителям культуры производства на строящемся объекте.
    Подрядчик за нарушение культуры производства на строящемся объекте, а также за нарушение культуры производства работ своими работниками или иными лицами, привлеченными им для выполнения работ на объекте, несет ответственность в соответствии с п. 9 настоящего договора.

    9. Ответственность сторон за неисполнение обязательств.

    9.1. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

    • безвозмездного устранения недостатков в разумный, заранее согласованный с Заказчиком, срок;
    • соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

    9.2. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы Подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.
    9.3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
    9.4. Подрядчик несёт ответственность за произошедшую по его вине порчу или утрату материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика. В этом случае Подрядчик обязан за свой счёт заменить испорченное имущество аналогичным, либо возместить Заказчику причинённый ущерб в срок, согласованный с Заказчиком.
    9.5. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, несчастные случаи, происшествия с его персоналом, за аварии, возгорания, нарушения природоохранного законодательства на выделенном участке работы. Заказчик имеет право приостановить выполнение работ Подрядчиком при нарушении им требований техники безопасности, пожарной безопасности, охраны природы.
    9.6. При нарушении сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком производства работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,005 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1. настоящего договора, за каждый день просрочки. но не более 10 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1. настоящего договора.
    В случае если Подрядчик не приступает к работам в течение 10 дней в соответствие с п. 2.1. Настоящего договора, то Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5% от общей стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п. 3.1.
    9.7.В случае нарушения Заказчиком сроков платежей, в том числе авансовых платежей, установленных настоящим Договором, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню по формуле:

    (r + 10 %) / 365 дней × n × S,
    где r – ставка рефинансирования ЦБ РФ на дату заключения договора,
    n – количество дней просрочки платежа в году,
    S – сумма неоплаченной в срок задолженности (аванса).


    9.8. За несоблюдение культуры производства в соответствии с п. 8 настоящего договора составляется акт о нарушении правил культуры производства. и к Подрядчику применяются следующие санкции за каждый случай нарушения:

    • Работа без каски одного сотрудника – 500 (пятьсот) рублей;
    • Ходьба по газону одного сотрудника – 500 (пятьсот) рублей;
    • Курение в неположенном месте одним сотрудником – 1 000 (одна тысяча) рублей;
    • Приход на рабочее место одного сотрудника в нетрезвом виде – 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
    • Прочее несоблюдение культуры производства в соответствии с п.8 настоящего договора с замечанием руководителя строительства данного объекта – 2 000 (две тысячи) рублей.

    9.9. Подрядчик обязан возместить убытки Заказчика, возникшие в результате выполнения работ с ненадлежащим качеством, не объеме и не в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, а также не позволяющих сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию.
    9.10. Выплата санкций (неустойки, штрафов, пеней) и возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств по договору.
    9.11. Подрядчик обязан в течение 10 банковских дней с момента получения уведомления об исчисленных санкциях (неустойки, штрафов, пеней), по выбору Заказчика либо оплатить Заказчику исчисленные суммы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, либо зачесть исчисленные суммы в счет оплаты выполненных работ, либо соразмерно уменьшить стоимость выполненных работ.

    10. Порядок расторжения договора.

    10.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке путем направления уведомления расторгнуть настоящий Договор в случаях:
    10.1.1. Задержки Подрядчиком начала производства Работ более чем на 10 (десять) календарных дней;
    10.1.2.Прекращения работ Подрядчиком на срок более 5 календарных дней;
    10.1.3. Отказ Подрядчика от подписания КПГ выполнения работ в соответствии с п.2.3. настоящего Договора;
    10.1.4. Неисполнение КПГ выполнения работ более 2-х раз;
    10.1.5. Нарушение сроков сдачи отдельных этапов работ, а в случае отсутствия этапов – срока выполнения работ по настоящему Договору более чем на 20 календарных дней;
    10.1.6. Систематическое (более 2-х раз) нарушение Подрядчиком норм безопасности, строительных норм и правил, норм охраны труда и техники безопасности, требований культуры производства и иных норм, установленных законодательством и настоящим Договором.
    10.1.7. Аннулирования лицензии на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;
    10.1.8. Выполнения работ с отклонениями от требований проектной документации или строительных норм и правил.
    10.2. В случае расторжения договора по основаниям, указанным в п. 10.1. настоящего Договора Подрядчик обязан осуществить:

    • возврат, уплаченных предоплатой денежных средств, за исключением оплаты за уже выполненные Подрядчиком работы;
    • оплату штрафа Заказчику в размере 10 % от общей стоимости работ по настоящему Договору;
    • возмещение расходов Заказчика на переделку собственными силами или силами другой подрядной организации некачественно выполненных Подрядчиком Работ.

    10.3. Заказчик имеет право зачесть суммы предусмотренные п.10.2 настоящего договора в счет оплаты выполненных работ.
    10.4. Расторжение договора не освобождает Стороны от ответственности, возникшей в соответствии с настоящим договором до момента его расторжения.
    10.5. В случае расторжения договора по вине Заказчика, он обязан оплатить Подрядчику часть установленной договорной стоимости пропорционально части Работы, выполненной Подрядчиком до заявления о расторжении Договора.

    11. Форс-мажорные обстоятельства.

    11.1. Стороны не несут обязательства в том объеме, который был неисполнен вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
    11.2. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из сторон своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения договора. К таким обстоятельствам стороны относят: пожар, наводнение, землетрясение, война, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение сторонами своих обязательств.
    11.3. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств в срок, указанный в договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на время действия соответствующего обстоятельства.
    11.4. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств вследствие вышеуказанных обстоятельств, обязана немедленно, не позднее 5-ти дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме уведомить об этом другую сторону. Наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться актом, выданным соответствующим компетентным органом.
    11.5. Если указанные обстоятельства будут длиться более трёх последовательных месяцев, каждая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, предварительно уведомив другую сторону за 30 календарных дней до даты расторжения. В этом случае стороны обязаны произвести взаимные расчеты с учётом выплаченных авансовых платежей и стоимости фактически выполненной работы.

    12. Разрешение споров.

    12.1. Все споры по настоящему Договору решаются путём переговоров с соблюдением претензионного досудебного порядка урегулирования споров в соответствии с действующим законодательством.
    12.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Воронежской области.

    13.1. Ущерб, нанесённый третьему лицу в результате строительства объекта по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
    13.2. Любая договорённость между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
    13.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо ещё способом доступными третьим организациям и лицам сведения, полученные при исполнении данного договора.
    13.4. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать её третьим лицам без согласия другой стороны. Порядок и условия пользования такой информацией определяется соглашением сторон.

    14. Заключительные положения.

    14.1. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
    14.2. Стороны признают юридическую силу документов, заключённых и переданных посредством электронной почты и факсимильной связи, при условии предоставления оригиналов в течение 30 дней после их подписания.
    14.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до окончания исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
    14.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

    15. Адреса и реквизиты сторон.


    ООО "2Портала"
    г.Воронеж, пер. Купянский дом 11, оф 213
    ИНН 3666185769
    КПП 366601001
    ОГРН 1133668029000
    р/с 40702810002940001227
    ОАО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва
    к/ c 30101810200000000593
    БИК 044525593, ИНН 7728168971, КПП 775001001