Договор на оказание сметно-технических услуг - образец 2016 года

Такой документ заключается между заказчиком и техническим работником, где заказчик должен оплатить оказание сметно-технических услуг, а исполнитель предоставить эти услуги. Детальное описание стоимости таких услуг и условий оплаты устанавливаются в 3-м разделе документа.

Исполнитель, исходя из требований заказчика, обязуется: качественно и соответственно техническим заданиям выполнить все работы, и к тому же полностью оказать услуги соответственно тарифам и срокам. Исполнитель должен извещать заказчика о нарушениях пунктов законодательства, которые он выявил в результате работы.

Заказчик обязательно должен отдать технические задания исполнителю, оплатить услуги соответственно ценам, указанным в 3-м разделе договора. Равным образом заказчик может полноправно проверить качественность услуг в любой момент работы исполнителя. Последний же, имеет право работать с помощью любых автоматизированных программ сметных расчетов, которые сертифицированы в государстве.

В обязательном порядке исполнитель заполняет формы КС-2, КС-3, составляет отчеты о проделанной работе – только в этом случае он имеет право получить полную сумму денежного вознаграждения.

Вам нужна бесплатная консультация юриста по телефону?

Закажите обратный звонок! Только имя и телефон, ответ через 2 минуты

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Заказчик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. По договору возмездного оказания услуг, Исполнитель обязуется оказать Заказчику сметно-технические услуги, именую в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и сроки, оговоренные в данном договоре.

1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в период действия настоящего договора оказать следующие услуги:

1.2.1. Составление и анализ сметной документации по Техническому заданию Заказчика (проекты, спецификации, дефектные ведомости, прочие сметы и др.) на проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы;

1.2.2. Составление Актов выполненных работ формы КС-2, КС-3.

1.3. Подпункты 1.2.1 и 1.2.2 Договора далее по тексту определить как комплект сметной документации.

2.1. Исполнитель обязан :

2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством в соответствии с техническим заданием Заказчика;

2.1.2. Оказать Услуги в полном объёме в соответствии с тарифами и сроками на Услуги, указанными в Приложение №1 к настоящему Договору.

2.2. Немедленно извещать Заказчика о выявленных нарушениях законодательства и иных правовых актов, обнаруженных в ходе работы с технической документации, полученной от Заказчика.

2.3. Нести ответственность за оказанные услуги, согласно законодательству Российской Федерации.

2.4. Заказчик обязан :

2.4.1. Передать для анализа Техническое задание на разработку сметной документации, полное и достаточное для объективного и качественного выполнения Исполнителя своих обязательств;

2.4.2. Оплатить услуги по ценам, указанным в Приложении №1 к настоящему договору и в порядке, указанном в п.3 настоящего договора.

2.5. Заказчик имеет право :

2.6. Проверять исполнение и качество услуг, оказываемых Исполнителем, на любом этапе производства работ не вмешиваясь в его деятельность.

2.7. Исполнитель имеет право :

2.8. Выполнять оговоренные услуги в любой автоматизированной программе сметных расчетов, сертифицированных Госстроем России, и предоставлять результат работы Заказчику в любом электронном виде.

3.1. Стоимость ежемесячного обслуживания по настоящему договору составляет рублей. В стоимость ежемесячного обслуживания входит составление сметной документации по Рабочему проекту и техническому заданию, предоставленному Заказчиком, в количестве локальных сметных расчетов, с составлением КС-2, КС-3, стоимость работ сверх ежемесячного лимита рассчитывается по Приложению №1 к настоящему договору.

3.2. Все расчеты по данному договору осуществляются наличным или в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

3.3. Расчеты Заказчика и Исполнителя производятся в следующем порядке:

3.3.1. Оплата ежемесячного обслуживания производятся Заказчиком, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за текущий месяц, в срок до числа текущего месяца.

3.3.2. Оплата работ по исполнению сметной-технической документации на объект, сверх количества входящего в ежемесячное обслуживание, производятся по итогам месяца, по предоставленным Исполнителям Актам выполненных работ, в течение банковских дней, с даты получения Заказчиком Акта выполненных работ.

3.4. В случае если Заказчик не затребует от Исполнителя полного количества услуг, указанных в п.3.1, в течение календарного месяца, то стоимость месячного обслуживания не уменьшается.

3.5. В случае не поступления средств на расчетный счет Исполнителя, в течение банковских дней, с даты предусмотренной настоящим договором, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг, до погашения образовавшейся задолженности, о чем обязан немедленно известить Заказчика в письменном виде, с подтверждением о вручении данного извещения.

4.1. Сроки оказания услуг оговариваются исполнителем и Заказчиком при рассмотрении технического задания.

4.2. Исполнитель вправе оказывать услуги в более короткие сроки, чем указанные в договоре.

4.3. Увеличение сроков выполнения сметно-технических работ возможно только по согласованию сторон и в соответствии с п.5.4 настоящего Договора.

5.1. После подписания договора, Исполнитель и заказчик обязаны назначить представителей, отвечающих за передачу документации и согласованием всех вопросов по данному договору.

5.2. Заказчик, посредством электронной почты или курьером, направляет Исполнителю Техническое задание на оказание Услуг. Отсчет времени на выполнение задания начинается с момента подтверждения исполнителем получения полного и правильного оформленного пакета документов на выполнение задания.

5.3. При получении Технического задания, исполнитель обязан известить об этом Заказчика ответным письмом по электронной почте. В случае если по заданию есть вопросы, мешающие его выполнению или требующие уточнения, стороны прилагают все возможные усилия для их решения и устранения в течение рабочего дня.

5.4. Если у Исполнителя, возникают вопросы по полученному Техническому заданию, которое невозможно решить в течение рабочего дня и которые делают невозможным его выполнение, он обязан немедленно известить об этом Заказчика. Заказчик обязан согласовать с Исполнителем новые сроки выполнения задания с учетом времени на решение возникших вопросов. При отсутствии такого извещения, сроки исполнения задания не подлежат корректировке.

5.5. Исполнитель, надлежащим образом исполнивший Техническое задание, направляет его посредством электронной почты Заказчику, в формате, установленном Заказчиком. О получении исполненного задания Заказчик извещает Исполнителя посредством электронной почты. В случае отсутствия у Заказчика претензий к качеству исполнения задания и соответствия его техническому заданию данное извещение является основание считать Техническое задание выполненным.

5.6. При возникновении у Заказчика потребности внести корректировки или изменения в полученную от исполнителя сметно-техническую документацию, данные услуги отдельно не оплачиваются и входят в стоимость работ по данному объекту.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до « » года. Договор автоматически пролонгируется на следующий год, если ни одна из сторон не заявила о желании его расторгнуть до 31 декабря текущего года. Количество пролонгаций не ограничено.

6.2. Заказчик имеет право инициировать досрочное расторжение настоящего договора в следующих случаях:

6.2.1. При срыве Исполнителем согласованных сроков оказания услуг, более чем на неделю.

6.2.2. При отсутствии необходимости в услугах по данному договору, но не менее, чем за дней, до расторжения договора письменно уведомив об этом Исполнителя.

6.3. Исполнитель имеет право инициировать расторжение настоящего договора при отсутствии финансирования более дней.

6.4. В случае расторжения договора Заказчик принимает у Исполнителя оказанные услуги по акту и производит с ним окончательные расчеты в течение дней от даты утверждения акта.

6.5. Любые изменения, дополнения к настоящему договору действительны лишь тогда, когда они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.

6.6. Все споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении соглашений передачей на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца. До передачи заявления в суд является обязательным предъявление претензии.

6.7. В случае наступления обстоятельств форс-мажора, если такие обстоятельства исключают возможность надлежащего исполнения условий договора, стороны не несут ответственности по настоящему договору в течение срока действий таких обстоятельств.

6.8. Один раз в. но чаще чем раза в год, по инициативе одной из сторон, возможен пересмотр условий данного Договора. Все дополнительные договоренности по данному Договору оформляются дополнительным соглашением, являющимися неотъемлемой частью данного Договора.

7.1. При несвоевременной оплате оказанных услуг, Исполнитель вправе требовать от Заказчика, выплату пени за выполненные и принятые им работы в размере % от стоимости оказанных, но не оплаченных услуг за каждый день просрочки.

7.2. Исполнитель, при нарушении срока оказания услуг, согласно разделу 4 настоящего договора, по требованию Заказчика уплачивает пени в размере % от суммы не оказанных услуг за каждый день просрочки.

7.3. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения принятых обязательств по договору.

7.4. Требование о начислении пени вступает в силу и начисляется исключительно в случае получения письменного их подтверждения о начислении с пострадавшей стороны. В противном случае требование пунктов об их наложении считаются не действительными и пени не начисляются.

8.1. При выполнении работы в рамках настоящего Договора в течение лет после расторжения настоящего Договора Исполнитель принимает на себя обязательство:

8.1.1. Не раскрывать посторонним лицам, непосредственно не занятых в выполнении работы, характер, объемы и стоимость выполняемой работы.

8.1.2. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, которые будут доверены Исполнителю или станут известны по работе.

8.1.3. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, без согласия Заказчика.

8.1.4. В случае попытке посторонних лиц получить от Исполнителя сведения о коммерческой тайне Заказчика немедленно сообщить Генеральному директору Заказчика.

8.1.5. В случае расторжение настоящего Договора все носители коммерческой тайны Заказчика (рукописи, черновики, магнитные ленты, перфокарты, перфоленты, диски, дискеты, распечатки на принтерах), которые находились в распоряжении Исполнителя в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, передать Генеральному директору Заказчика.

8.1.6. Об утрате или недостаче носителей коммерческой тайны и о других фактах, которые могут привести к разглашению коммерческой тайны Заказчика, а также о причинах и условиях возможной утечки сведений, немедленно сообщать Заказчику.

9.1. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.

9.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в случае, если они совершенны в письменной форме и подписаны представителями с обеих сторон.

9.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному из каждых сторон.

• Юридический адрес:
• Почтовый адрес:
• Телефон/факс:
• ИНН/КПП:
• Расчетный счет:
• Банк:
• Корреспондентский счет:
• БИК:
• Подпись:

• Юридический адрес:
• Почтовый адрес:
• Телефон/факс:
• ИНН/КПП:
• Расчетный счет:
• Банк:
• Корреспондентский счет:
• БИК:
• Подпись:

Составление сметы и КС-2

Юлия Если в договоре четко прописано, что цена ТВЕРДАЯ, то она твердая.
Существует вот такая позиция при отсутствии 100% совпадения СД к договору и КС-2.

Вестник ценообразования № 12 (153) декабрь 2013г.

Вопрос:Наша организация проводит капитальный ремонт административных зданий.

В ходе производства работ по капитальному ремонту возникают отклонения от проектной и сметной документации. Эти изменения связаны с вынужденной заменой применяемых материалов и оборудования из-за изменений на рынке товаров или поздними поставками оборудования, уточнений объёмов работ и применяемых материалов в процессе производства скрытых видов работ, уточнений в проектной документации в ходе работ.

Все возможные изменения происходят исключительно в целях улучшения качества конечной продукции и не изменяют нормальную и безопасную эксплуатацию объектов в соответствии с их целевым назначением.

Просим дать пояснения в рамках Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ о возможности внесения изменений в процессе производства капитального ремонта, таких как:

- изменение объёмов работ;

- изменение применяемых материалов и оборудования;

- изменение видов работ при условии, если эти изменения производятся в пределах договорной (контрактной) стоимости.

Ответ: В соответствии с пунктом 44 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145, проектная документация и ( или ) результаты инженерных изысканий направляются повторно (2 и более раз) на государственную экспертизу при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, в части изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства.

В случае внесения в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, изменений в части технических решений, которые не влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства, указанная проектная документация может быть направлена повторно (2 и более раз) на государственную экспертизу по инициативе застройщика или технического заказчика.

Обоснованное решение о влиянии изменений на конструктивную надежность и безопасность объекта принимает застройщик (технический заказчик) по предъявлению лица, осуществляющего подготовку проектной документации, которое в соответствии с частью 5 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации несет ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов.

В соответствии с частью 2 статьи 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, осуществляется лицом, выполнившим такие работы.

Таким образом, действующим законодательством в области градостроительства предусмотрены механизмы корректировки проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы, при включении в нее технических решений, не предусмотренных в этой документации ранее, без повторного проведения экспертизы, за исключением случаев, когда такая корректировка влияет на надежность и безопасность здания, сооружения.

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» цена государственного или муниципального контракта является твердой.

Взаиморасчеты за выполненные работы (затраты) осуществляются в порядке, предусмотренном государственным контрактом, в пределах твердой договорной цены.

В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий и других документов.

Учитывая, что твердые цены государственных контрактов, заключаемых по результатам торгов (аукционов), как правило, ниже начальной (предельной) стоимости объекта капитального строительства, содержащейся в проектной документации, в пределах определенной государственным контрактом твердой цены могут составляться сметы, определяющие цену работ. Порядок составления таких смет, в том числе порядок проведения взаиморасчетов между подрядчиком и государственным заказчиком работ определяются исключительно условиями заключенных государственных контрактов.

Таким образом, если иное не установлено государственным контрактом, допускаются изменения сметной документации, а также перераспределение стоимости отдельных статей сметного расчета в соответствии с рабочей документацией в пределах твердой договорной цены государственного контракта, не снижающие конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства.

На основании изложенного сообщается, что при расчете за выполненные работы, по решению заказчика, также допускается корректировка стоимости отдельных конструктивных элементов в случае использования новых технологий или способов производства работ, при условии, что это не снижает конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства .

Похожие темы Найти еще: кс-2

. эксплуатации строительных машин и могут быть приняты к оплате с последующим удержанием из выполненного объема СМР, при ежемесячном подписании форм КС-2 и КС-3, ссылаясь при этом на п. 1.3.5 технической части ФССНиР на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств «. в тех случаях.

. с письмом Росстата от 31 мая 2005 года № 01-02-9/381 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации № КС-2 (//smetnoedelo.ru/docs/1746.html), КС-3 (//smetnoedelo.ru/docs/1745.html) и КС-11 (//smetnoedelo.ru/docs/2256.html)». -т.е. надо составить смету по сметным нормативам? Тогда о чем это.

Договор на составление смет образец > - и другие инструкции

Договор на составление сметной документации является возмездным контрактом и составляется в обычной письменной форме, то есть законодательством не требуется его нотариальное заверение. Разработка сметной документации делается лишь опосля проведения инженерных изысканий. Составление контракта непростой процесс, требующий знаний в сфере юриспруденции и способностей договорной работы. Тестирование по русскому языку. Контракт подряда на разработку сметной документации является соглашением, а заказчик обязуется принять итог работ и оплатить его, по которому подрядчик обязуется по заданию заказчика приготовить техно сметную документацию. Без указания этих критерий контракт считается незаключенным, а недействительная сделка не влечет юридических последствий, которые соединены с ее недействительностью, за исключением тех, и недействительна с момента ее совершения, что может породить последствия недействительности сделки. Наши спецы занимаются договорной работой уже на протяжении 10 лет, имеют профильное юридическое образование и неизменной улучшают свою квалификацию.

Договор на составление смет образец

Группа: Пользователь
Сообщений: 11
Регистрация: 06.02.2013
Пользователь №: 14817
Спасибо сказали: 1 раз(а)

договор на составление смет образец

Коммерческие предложения могут быть персонифицированные, либо, то есть рассчитанные на широкую аудиторию, то есть написанные для определенных определенных людей или компаний. Но, как конкретно вы будете создавать своё коммерческое предложение употреблять готовый бланк или писать с нуля вы должны постоянно держать в голове о том, невзирая, что коммерческое предложение. А ежели заинтересовался, означает, есть возможность, что он захотит стать вашим клиентом либо партнером.

13.10.2015, 23:05
автор: SithLord

Благодарим, что пользовались нашим веб-сайтом. Составляя резюме на должность слесаря, вы должны указать главные данные, те которые соответствуют требованиям работодателя.

Образец договора на оказание услуг по составлению смет

Скачать Образец договора на оказание услуг по составлению смет

Информация о файле:
Дата: 21.7.2012
Скачано раз: 72
Место в рейтинге: 413
Средняя скорость скачивания: 13461 КБ/сек.
Похожих файлов: 6

Смета на выполнение работы (оказание услуги). Договор подряда на выполнение работ по строительству объекта (с твердой сметой; условием о предоставлении материалов подрядчиком и заказчиком; условием о взаимоотношениях сторон в период строительства). Договор об оказании юридических услуг по составлению искового заявления. Локальная смета в ФЕР на монтаж и пусконаладку системы видеонаблюдения (207 Kb). Образец сметы на видеонаблюдение ТСН (140 Kb). 3.1. Образец (Примерный). 3.1. Скачать Документ Microsoft Word "Образец (шаблон) договора на оказание услуг" можно воспользовавшись данной ссылкой 19 августа 2010» Образцы документов. Исполнитель обязуется оказать услуги по составлению смет на стоимость невыполненных работ и стоимость устранения недостатков. » Договоры. Интересы сторон договора могут быть в определенной мере защищены правильным составлением сметы на выполнение работ (услуг). Смета (калькуляция) подлежит утверждению Заказчиком до начала оказания услуг. г. Москва «____» _ 2011 г. Образец договора на обслуживание. 1.2. на оказание услуг по составлению/проверке сметной документации. Основы бюджетирования и Образцы бюджетов. 3.3 Механические испытания металла (с подготовкой образцов) шт. июль 2010Образцы Смет и Калькуляций. В случаях, когда потребитель либо исполнитель настаивает на смете, ее составление обязательно. ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № на проведение неразрушающего контроля (дефектоскопии) оборудования. Составление такой сметы по требованию потребителя или исполнителя обязательно. Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему договору с момента оплаты суммы аванса и передачи необходимой документации по акту приемки. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору определятся в сумме 6000 рублей /без НДС/.Договор № _ на оказание услуг по экспертизе/составлению сметной документации. На выполнение работы (оказание услуги), предусмотренной договором о выполнении работы (оказании услуги), может быть составлена твердая или приблизительная смета. Помимо договора оказания услуг, на нашем сайте приведено много других примеров и образцов договоров оказания услуг.

Договор на составление сметной документации образец скачать

Теперь Вы сами сможете добавлять на сайт примеры смет, ссылки на различные ресурсы в интернете, общаться в форуме, писать статьи и многое другое..

Программы

Программы для сметчиков распространяются бесплатно и предназначены для облегчения труда по составлению сметной документации и подсчету объёмов работ.

ПО "Сметный Эксперт"
(добавлено 16.07.2007)
Бесплатная сметная программа для расчета Базисно-индексным методом. Разработана на базе MSAccess 2003. Перед установкой обязательно читаем файл "Инструкция по установке". Файл предназначен для ознакомления, в базе находится только сборник ТЕР-01. С базой ФЕР-2001 и ТЕР-2001 по Калининградской базе и индексами файл занимает более 25 мегабайт.

Обсудить на форуме. Перейти.


Проект "Договор подряда 18-07-2007"
(добавлено 19.07.2007)
Программа для составление договоров подряда. Тестовый вариант. Добавлены типовые формулировки пунктов договоров на строительно-монтажные и пректно-сметные работы. Разработан на базе MSAccess 2003 (входит в состав MSOffice 2003)

Обсудить на форуме. Перейти.


Подсчет объемов земляных работ
(обновлен 20.07.2007)
Представлен в виде таблиц MSExcell с забитыми формулами. Для расчета необходимо только подставлять исходные данные. Файлы с таблицами упакованы в архивы .rar

Подсчет объемов отделочных работ
(добавлено 11.07.2007)
Представлен в виде таблиц MSExcell с забитыми формулами. Для расчета необходимо только подставлять исходные данные. Файлы с таблицами упакованы в архивы .rar

Подсчет объемов работ наружных инженерных сетей
(обновлен 20.07.2007)
Представлен в виде таблиц MSExcell с забитыми формулами. Для расчета необходимо только подставлять исходные данные. Файлы с таблицами упакованы в архивы .rar

Составление справки КС-3
(исправлен 22.08.2007)
Представлен в виде таблиц MSExcell с забитыми формулами. Для расчета необходимо только подставлять исходные данные. Файл с таблицами упакован в архивы .rar

Получение максимальной прибыли от генподрядных услуг.
(добавлено 06.08.2007)
Расчет прибыли для получения Генподрядчиком максимальной прибыли от привлечения на субподряд организаций работающих с НДС и по "упрощенной схеме", т.е. без НДС. Пример расчета представлен несколькими файлами и упакован в архивы .rar

Вес материалов и оборудования.
(добавлено 11.08.2007)
Расчеты представлены в виде таблиц MSExcell. Файл с таблицами упакован в архив .rar

Сметные нормы и расценки

ООО «Стройинформиздат» - гарантирует полную достоверность и актуальность предоставляемой информации, соответствие всем требованиям государственных органов по составлению сметной документации на территории Российской Федерации. Издаваемые материалы введены в действие уполномоченными органами государственной власти, имеют несколько степеней защиты и являются официальными в работе с органами государственной власти, экспертизы и арбитража.

Подписка на рассылку

Федеральная
информационная служба
по ценообразованию
в строительстве

Чтобы подписаться на рассылку
новостей введите свой e-mail:

При заключении оформлении договора на составление строительно проектно сметной документации в строительстве следует учитывать, что состав разделов, а также требования к их содержанию должны находиться в строгом соответствии с Положением, объявленным соответствующим Постановлением РФ №87 от 16 февраля 2008 г. и в порядке, объявленном приказом №44 Министерства регионального развития от 11.04.2008 года.

Эти постановления регламентирует как содержание, так и форму (оформление) проектно сметной документации в строительстве. скачать образец которой можно в сети Интернет на одном из сайтов, посвященных этой тематике. В любом случае предполагается, что документ должен включать в себя как текстовую, так и графические части. Первая содержит сведения об объекта капитального строительства, являющегося предметом договора, а также описание принятых технических и иных решений со всеми необходимыми для правильного понимания пояснениями и ссылки на нормативные документы.

Здесь же приводятся используемые при подготовке к продаже проектно сметной документации результаты расчетов, обосновывающие все принятые исполнителем технические решения. Графическая часть должна в наглядной форме иллюстрировать то, что приведено в текстовой, и может быть выполнена в виде соответствующих ГОСТам чертежей, схем, планов, диаграмм и других документов в графической форме.

При определении стоимости разработки проектно сметной документации при подготовке к продаже включаются и другие затраты, например, такие, которые требуются для подготовки площадки строительства, землеотводу, а также стоимость проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ.

В стоимость договора на разработку и составление проектно сметной документации, в нормы и расценки входят также затраты на технический и авторский надзор со стороны организации- проектировщика, а в ряде случаев еще и затраты на содержание дирекции строящегося предприятия, подготовку эксплуатационных кадров и др.

Скачать образец формы проектно сметной документации. а также нормы и расценки, лучше всего на сайте той компании-проектировщика, с которой предполагается заключение договора, так как в этом случае можно в точности увидеть то, что будет вам предложено в реальности, Кроме того, это позволит избежать потери времени при проведении взаимных консультаций по данному вопросу в дальнейшем.

Проектно сметная документация образец

Проектно-сметная документация образец

Техническая. Проектная. Сметная. Нормативная. 3. Исполнительная документация по СМР: пример и образец документов. 4. Акт формы 14, 14а, 15, 16 по газу.

Сметы на проектные работы. Разработка сметной документации. Проверка смет. Образец сметы на монтаж гидроизоляцию. ФЕР-2001. 15.

Сметы, составление смет, сметная документация. Расчет охранную деятельность в части выполнения работ (услуг) по проектированию зии установленного образца на право осуществления данного Беларусь проектной документации по оборудованию охранной Места хранения проектно-сметной Проектирование, монтаж систем видеонаблюдения. Охранная/пожарная сигнализация, Ед.изм. подготовительные работы с учетом инженерно-проектной документации; При просмотре образца договора и сметы на монтаж видеонаблюдения, прайс поможет заказчику перед - Архив чертежей - Буслаев Дмитрий Валерьвич персональный 30 ноя 2012 Вопросы и ответы: Смета на проект пожарной сигнализации и соуэ. Видеонаблюдение (CCTV) Расчет ведется согласно СБЦ "Системы противопожарной и охранной защиты". Смета Так же не забывайте про коэффициент на проектные работы, который обновляется ежеквартально. Проектирование пожарной сигнализации, Стоимость Системы видеонаблюдения и охранного телевидения предназначены С примерными ценами на проектные работы систем видеонаблюдения Вы Стоимость проектных работ - Форумы www.proektant.org Ответ
Услуги компании Готти - Корпоративный сайт ООО "ГОТТИ" Расчет стоимости, смета на проектные и строительные работы. на телефонизацию объектов, сметная документация на Охранные системы Образец сметы на пожарно-охранную сигнализацию ФЕР (271 Kb); Образец сметы на проектные работы по трудозатратам (55 Kb); Образец сметы Проект систем видеонаблюдения. Стоимость выполнения проектных работ? Пример локальной и проектной смет, применяемые расценки? О выполнении лицензионных требований РД 28/3. 010 – 2001. Технические средства и системы охраны Безопасность - охранные системы, сигнализации - Каталог Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве. проектирования систем противопожарной защиты и охранной сигнализации. сметной документации для городских систем видеонаблюдения

Образцы документов. Отчет о выполнении работ по экспертизе проектно-сметной документации. Приложение к Приказу ДЖКХиБ города Москвы от 27 июня 2006 г. N 05-02-161/6.

Руководящий документ РД 78.145-93 "Системы и комплексы Телевизионные системы видеонаблюдения (системы охранные Настоящие правила распространяются на производство работ по монтажу, наладке, СНБ 1.03.02-96 Состав, порядок разработки и согласования проектной образца, дающие право на осуществление данного вида деятельности. 3.2. Работа инженером систем видеонаблюдения в Санкт-Петербурге
Проектирование, монтаж, пуско-наладочные работы охранной сигнализации, систем видеонаблюдения, видеодомофонов, систем на выполнении проектных, монтажных работ и технического обслуживания систем пожарной, Предпроектное обследование, подготовка сметы, в течении 1-го дня.

Образец резюме - аудитор проектно-сметной документации ОВК, ВК. Требования к будущей работе. Должность: Аудитор проектно-сметной документации ОВК, ВК Зарплата (минимум): 20 000 руб.

скачать
Локальная смета № 02-01-1 «Общестроительные работы» 5.Локальная Система охранного телевидения (видеонаблюдение) (СОТ); - Охранная
Требования к проектированию системы охранной сигнализации. Сборник цен на проектные работы для строительства. зданий и сооружений и составлению сметной документации. специальные разрешения (лицензии ) установленного образца на право осуществления данного вида деятельно сти.
Прайс-лист на монтаж видеонаблюдения
Проектирование и монтаж систем охранного видеонаблюдения: Подготовку рабочей проектной и сметной документации (согласование с уполномоченными Все работы по выбору системы и подготовке технического задания
Системы видеонаблюдения. Установка и монтаж
системы охранного видеонаблюдения (СОВ). в Приложениях № 1-4 ( Сметы), которые является неотъемлемой частью настоящего Договора. 2. качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и
"Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной Порядок получения, рассмотрения, согласования и утверждения проектно-сметной работы по актам обследования в соответствии с типовыми проектными.
МРР 3.2.21.02-07 Методические рекомендации по определению
связи, систем видеонаблюдения, управления движением, охранной и Определение сметной стоимости объектов капитального строительства, работ по эксплуатации и техническому обслуживанию систем охранной и цен на проектные работы в строительстве «Коммунальные инженерные сети и Примеры сметной документации во всех нормативных базах Смета на проектные (изыскательские) работы на монтаж Смета на проект пожарной сигнализации и соуэ Пример составленной сметы на монтаж систем Составление сметных расчетов на установку, настройку, проектные и пусконаладочные работы систем охранного видеонаблюдения. Типы смет. Видеонаблюдение К тому же эти виды работ требуют обязательного лицензирования, и нашей организацией получены все рассчитывается по документу «СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ И ОХРАННОЙ ЗАЩИТЫ». 5 июл 2013 Смета на проектные (изыскательские) работы на монтаж ограждения, системы видеонаблюдения охранной сигнализации на ПС Поиск работы по специализации системы видеонаблюдения в эксплуатации и надежной работы ТСО (системы охранного телевидения, Чтение проектной и сметной документации без дополнительных консультаций. Знание РД 28/3. 005 – 2001. Технические средства и системы охраны
Проектно сметная документация образец. Дата:14.04.2015 Система:Все версии Рейтинг реферата: 3. 12/10. Они устроились на ночлег бросит в котел. На документации он остановился, образцов ветра.

Образцы по теме: Договор. ДОГОВОР на составление проектно-сметной документации. 1.2. Пакет проектно-сметной документации состоит из следующих документов, чертежей, расчетов

1. Заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации (Образец №4); 2. Анкета Заказчика ) (Образец №2); 3 Расчет сметной стоимости разработки проектной документации, составленный по сборникам базовых цен, в

Документы — Образец письма на согласование проектно-сметной документации (Мосводосток). Оплату гарантируем. Приложение: 1. проект в полном объеме в 2-х экземплярах.

Акт на списание материалов: образец и обязательные реквизиты. ПБУ 18/02. Скачать новые бланки бухгалтерской финансовой отчетности. Распоряжение об утверждении проектно-сметной документации. Приложение N 1 к Положению о проектировании

Образцы документов. Республика Беларусь. Приказ об утверждении рабочего проекта и сводного сметного расчета (Образец). Наименование организации.

Приложения 1-9 содержат формы и образцы необходимой документации. Для студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся по специальности Общие сведения о проектировании и проектно-сметной документации 1.2.10 октября 2011

Проектная документация: исходно-разрешительная, проектно-сметная документация. Там есть образцы заполнения Транснефтевого журнала ВК. Про входной контроль можете почитать: - Карягин А.Г. Материалы для электромонтажных

80 комплектов смет на проектирование и изыскательские работы. Сметная документация на проектно-изыскательские работы 79 объектов.

е-Смета.ру - Сметный портал, индексы СМР. Сметы на проектные работы: разработка, проведение экспертиз и согласование рабочей проектной документации Сводный сметный расчет на разработку, проведение экспертиз и согласование

проектно-сметная документация. Рубрика: Юридические вопросы Ответов: 6. Добрый день!Помогите пожалуйста,может у кого есть образец приказа об утверждении проектно-сметной документации.заранее спасибо!

Излагаются основы проектно-сметного дела и организации строительного проектирования. Приложения 1-9 содержат формы и образцы необходимой документации. Для студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся21 июля 2014

Все разделы Образцы документов Адреса компаний Трудовой кодекс Гражданский кодекс Жилищный кодекс Гражданский Проектно-сметная документация, разработанная Исполнителем на условиях настоящего Договора, должна

Сметы на проектно-изыскательные работы. Составление смет на проектные работы. Достаточно в представленный образец подставить свои данные по объему, составу и расценкам работ, и получится готовая сметная документация.

Стоимость разработки сметной документации на проектные работы всегда выше стоимости разработки смет на строительно-монтажные работы, т.к. при малом, зачастую, количестве Вы можете скачать пример сметы на проектные работы

Теги: Что такое оферта и публичная оферта согласно, Инвентаризационная опись основных средств, Заявление о признании иска, Пример сметной документации и смет по строительству, Образец проектно сметной документации.

Проект и строительство » Примеры смет. Смета на корректировку проектно-сметной документации по объекту: Канализационная насосная станция и сети канализации.

Категория каталога файлов примеры смет, програмы, образцы нормативных документов. Расчет стоимости разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилого дома.

Образец №1. Документация - проектно-сметная документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; другая документация, необходимая для выполнения работ 1.4.