Рейтинг: 4.2/5.0 (1617 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
Количество просмотров заметки: 11,280
Индивидуальные предприниматели, особенно те чья работа связана с оказанием услуг по изготовлению и установке мебели, окон, дверей в дома и квартиры частным лицам, заключают с заказчиками договор. Данный договор регламентирует взаимоотношения заказчика и исполнителя при выполнении данного вида работ.
Регламентируются виды и способы оформления заказа, сроки исполнения соглашения, возможность прямой доставки изделия и его комплектующих деталей, место его изготовления, сборки и установки (в специальной мастерской или дома у клиента).
Оговаривается материал предмета соглашения, его формы, цвета, размеры и количество поставляемых деталей в комплекте.
Данный договор определяет объём дополнительных работ и регламентирует их выполнение, отдельно описываются количество исполнителей, оплата установки и доставки.
Отдельным пунктом прописывается ответственность исполнителя в случаях нарушения сроков поставки, уменьшения или изменения качества изделия или выполняемых работ, а также действия, применяемые к заказчику в случае отказа от данного соглашения.
Документ подписывается обеими сторонами (заказчиком и исполнителем) в оговорённом количестве экземпляров с указанием реквизитов и персональных данных.
Нами подготовлено два образца договоров, которые могут использовать индивидуальные предприниматели в своей деятельности: образец договора — изготовление и установка мебели и образец договора — изготовление и установка дверей.
1. Образец договора — изготовление и установка мебелиДоговор подряда на изготовление и установку мебели.
г. Барнаул «…. » …………………. 2015 г.
ИП ____________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили договор в следующем:
1. Предмет договора
1.1 Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего Договора и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить и принять результат работ.
1.2 Подрядчик обязуется выполнить изготовление и монтаж мебели в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору): ____________________________________________________ (далее — работы).
1.3 Мебель должна соответствовать ГОСТ 16371-93, ТО 5617-15321-001 -2003, ТО 5627-15321-001-2003, стандарт РСФСР (РСТРСФСР 724-91).
1.4 Гарантийный срок встроенной мебели по Договору составляет _______ месяцев и исчисляется с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки. При наступлении событий, предусмотренных п. 4.3 настоящего Договора, гарантийный срок начинается исчисляться с момента, когда передача встроенной мебели должна была состояться.
1.5. Срок начала выполнения работ — с момента получения Подрядчиком полного авансового платежа, который составляет 60% от суммы заказа. Работы должны быть выполнены в течение _________ рабочих дней (не считая выходные — суббота, воскресенье, праздничные дни)
1.6. Установка и монтаж мебели проводится по адресу: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
2. Сумма договора и порядок расчетов
2.1. Сумма настоящего договора составляет_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
2.2. Размер авансового платежа % от суммы Договора, что составляет ______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
2.3. Оплата платежа в безналичной форме проводится в течение 3-х банковских дней после подписания Сторонами настоящего Договора, а при оплате наличными в день подписания договора.
2.4.При полной готовности мебели, её монтаж проводится после полного расчета по договору, а в безналичной форме после поступления всех денежных средств на счет Подрядчика.
3. Обязательства сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.1.2. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. При расторжении договора в течении 72 часов клиент выплачивает денежную сумму на услуги дизайнера и стоимости пакета документов.
3.1.3. Корректировка технического задания может производиться в течении трех рабочих дней с момента подписания договора (внесения авансового платежа).
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. По требованию Подрядчика освободить помещение от предметов, препятствующих производству работ.
3.2.2. Указать подрядчику местонахождение коммуникаций (электропроводка, телефонные, сетевые кабели, сантехнические коммуникации).
3.3. Подрядчик обязан:
3.3.1 .Выполнить все работы в объеме, предусмотренным Техническим заданием (Приложение 1 к договору) и в сроки, предусмотренные п. 1.5.настоящего Договора, а также сдать результаты работы заказчику.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения).
4.2. В случае выявления недостатков Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, который составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений. Подрядчик обязан в течение 10 дней со дня составления указанного акта устранить выявленные недостатки.
4.3. Если уклонение Заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленного изделия мебели признается перешедшим к Заказчику в момент, когда передача должна была состояться.
5. Ответственность сторон
5.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0.5% от не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.2. Подрядчик не несет ответственность за недостатки качество работ, вызванные; — неровностью поверхности пола (наличие угла наклона, уступов и др.);
— неровностью стен (наличие угла наклона, неровностей, углы не соответствуют 90 градусам);
— наличие фальшь — панелей.
— отсутствием вытяжных труб, щелей, сантехнического и прочего оборудования;
— помехами, нарушающими целостность поверхностей для монтажа.
5.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков изготовления, Подрядчик уплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку (пеню)в размере трёх процентов цены выполнения работы ( оказания услуги).цена выполнения работы (оказания услуги) составляет два с половиной процента от общей цены заказа в соответствии с калькуляцией.
5.4. В случае, если Заказчик не производит очередной платеж установленный договором срок за проданную в рассрочку мебель, подрядчик имеет право потребовать возврата мебели, т.к. с момента продажи Заказчику до его 100% оплаты, изделие мебели признается находящимся в залоге у Подрядчика. При отказе от оплаты остатка сумм рассрочки, изделие мебели возвращается на склад Подрядчика, либо производится частичный демонтаж изделия мебели на сумму неуплаты. Демонтированные изделия мебели хранятся на складе не более 1 месяца. При неуплате Подрядчик имеет право распорядиться неоплаченными изделиями по своему усмотрению.
5.5. Если при установки мебели Заказчику требуются дополнительные услуги (врезка моек, плит, установка сантехники, вытяжки, вынос розеток, установка ручек, подъем на этаж), оказываемые по месту оплачиваются за отдельную плату по прайс — листу, который имеется на руках у мастера.
5.6. При расторжении договора на стадии оформления чертежа и вызова/дизайнера, услуги оплачиваются по прайс
— листу.
5.7. В случае, если доставка мебели производится в отдаленные черты города и за его пределами (п. Ильича,
п. Кирова, п. Затон, п. Южный, п. Куета, п. Новосиликатный. п. Спутник, п. Цветы Алтая и т.д. Заказчик оплачивает
услугу самостоятельно в момент привозки мебели.
6. Порядок решения споров.
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия в судебном порядке
7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в случае, если они оформлены в письменном виде в двух экземплярах, подписанных обеими Сторонами.
7.2. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке; в соответствии с п. 3.12. настоящего Договора с возмещением Подрядчику убытков, связанных с расторжение Договора.
8. Прочие условия
8.1. В случае документального подтверждения невозможности выполнения работ в срок, установленный в п. 1.5. настоящего Договора по вине поставщиков, либо транспортных организаций, обеспечивающих Подрядчика материалами для производства изделий (прохождение материалов для производства мебели от поставщика до Подрядчика в течение более 7 дней), срок выполнения работ по Договору продлевается на период вынужденной задержки.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации.
8.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является: Приложение 1: Техническое задание на _______________листах.
9. Местонахождение и банковские реквизиты сторон:
(указываются полые реквизиты Индивидуального Предпринимателя и заказчика)
2. Образец договора — изготовление и установка дверейг. Барнаул «…….» …………………………. 2015 г.
ИП ___________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель в лице директора ______________, действующего на основании свидетельства о государственной регистрация ОГРН 31020**************0, с одной стороны, и ______________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство передать Заказчику изделия _____________ и другую сопутствующую продукцию, в дальнейшем именуемые «продукцией»
1.2 По договоренности с Заказчиком Исполнитель выполняет работы по установке переданной продукции.
1.3 Заказчик обязуется принять и оплатить работы, произведенные Исполнителем.
1.4 Конструкции изделий, их количество, комплектация и виды работ указываются в Спецификации.
2. Стоимость договора и взаиморасчеты сторон
2.1 Расчет стоимости Договора производится в российских рублях.
2.2 Исполнитель передает продукцию Заказчику после получения от Заказчика предоплаты в размере не менее 30% от полной суммы
2.3 Стоимость заказа составляет ________________ руб. (___________ рублей) и рассчитывается в Спецификации с учетом варианта установки продукции, при ее наличии, выбранным Заказчиком.
2.4 Заказчик оплачивает Исполнителю предоплату в размере _______ руб.
2.5 Оставшуюся часть в сумме ______ руб. Заказчик оплачивает в день подписания Акта приема-передачи заказа.
3. Сроки и порядок выполнения работ.
3.1 Исполнитель обязуется выполнить работы в следующие сроки:
3.1.1 Срок передачи изделий согласовывается сторонами, но не превышает _______ рабочих дней с момента получения предоплаты. В случае, если количество изделий, поставляемых по Договору, превышает 10 штук, сторонами составляется и согласовывается график поэтапной доставки изделий.
3.2 Установка конструкций осуществляется из расчета 2-3 изделия в день.
3.3 При демонтаже старых дверей и коробок их сохранность не гарантируется или оговаривается в Спецификации и оплачивается Заказчиком отдельно.
3.4 Установка продукции производится по варианту, выбранному Заказчиком (п. 3.4.1), при этом Заказчик ознакомлен с п. 7.1.2 настоящего Договора:
3.4.1 Монтаж стандарт. В перечень работ входит монтаж изделия в следующем виде и комплектации: дверей на анкерные дюбеля и/или анкерные пластины, заполнение монтажного шва полиуретановой пеной.
3.5 Монтаж новых дверей производится в проемы, оставшиеся после демонтажа старых коробок, независимо от состояния, материалов и качества этих проемов, если иное не будет указано Заказчиком в письменном виде. Риск, связанный с установкой дверей в дверные проемы несоответствующего качества независимо от материала стен, несет Заказчик.
3.6 При демонтаже элементов дверного проема (отливов, откосов и т.д.) их обратный и восстановление первоначального вида дверного проема не производится или оговаривается и оплачивается Заказчиком отдельно.
3.7 Если в процессе установки появилась необходимость в проведении дополнительных, не учтенных ранее работ, заключается
Дополнительное соглашение и составляется отдельная Спецификация на такие работы. Исполнитель, по согласованию с Заказчиком,
выполняет эти работы, а Заказчик их оплачивает на условиях Дополнительного соглашения.
3.8 Уборка строительного мусора (старые двери и коробки) осуществляется Заказчиком самостоятельно или оговаривается отдельно.
3.9 Излишки материалов, оставшиеся после выполнения работ, являются собственностью Исполнителя.
4. Права и обязанности сторон.
4.1 Заказчик имеет право и обязан:
4.1.1 Вносить изменения в заказ в течение одного календарного дня с момента подписания Договора. По истечении этого срока претензии по форме и комплектации изделий не принимаются и деньги возврату не подлежат.
4.1.2 Согласовать конфигурацию заказываемых изделий в органах государственной власти в случае их несоответствия существующему фасаду здания.
4.1.3 При установке изделий силами Исполнителя:
4.1.3.1 Предоставить свободную рабочую зону на расстоянии 1,5 метров от дверного проема:
4.1.3.2 Подготовить место для проведения монтажных работ: убрать мебель, защитить прилегающие к месту монтажа участки пола защитным покрытием:
4.1.3.3 Обеспечить Исполнителя электропитанием, освещением и водой.
4.1.4 Принять выполненную работу и подписать Акт о сдаче-приемке выполненных работ или направить мотивированный отказ от приемки работ в течение 2 рабочих дней после их окончания. После истечения указанного срока претензии по выполненным работам не принимаются и работа подлежит оплате.
4.1.5 Оплатить Исполнителю фактически произведенные затраты в случае остановки производства работ по вине Заказчика.
4.1.6 Обеспечивать Исполнителю надлежащую охрану материалов, инструментов и другого имущества, необходимого для выполнения работ, от начала проведения работ до момента их завершения.
4.1.7 Строго соблюдать правила ухода и эксплуатации.
4.2 Исполнитель имеет право и обязан:
4.2.1 Перенести установку входных утепленных дверей в случае наступления неблагоприятных погодных условий, влекущих невозможность проведения работ по герметизации: выпадение сильных осадков в сторону монтируемых проемов, понижение температуры до -15°.
4.2.2 Выполнить все работы в объеме, предусмотренном настоящим Договором и Приложениям к нему, и сдать их Заказчику.
4.2.3 Обеспечить и нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии, противопожарных мер в ходе выполнения работ.
4.2.4 В течение 10 дней со дня окончания работ освободить объект от остатков собственных материалов и инструмента.
5. Гарантия. Ответственность сторон.
5.1 Исполнитель гарантирует:
5.1.1 Качество используемых материалов и выполнения всех работ.
5.1.2 Устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного обслуживания изделий.
5.2 Гарантийное обслуживание установленной продукции согласно п. 3.4.1 осуществляется в течение 12 месяцев со дня подписания Акта о
сдаче-приемке выполненных работ при соблюдении правил эксплуатации дверей.
5.5 В случае привлечения для разрешения споров специализированной экспертизы расходы оплачивает сторона, чьи доводы не подтвердились экспертизой
5.6 Настоящие обязательства не распространяются на неисправности, возникшие в результате деформации основных конструктивных элементов здания.
5.7 Исполнитель освобождается от выполнения гарантийных обязательств В следующих случаях: 5.7.1 Самостоятельного осуществления Заказчиком доставки и/или установки изделий.
5.7.2 При появлении дефектов на поверхности продукции от внешних воздействий, механических повреждений и других, не зависящих от Исполнителя причин.
5.7.3 При вмешательстве Заказчика или третьих лиц в процесс устранения дефектов.
5.8 Видимые дефекты не принимаются после подписания Акта сдачи-приемки работ.
5.9 Право собственности- на продукцию переходит к Заказчику с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.
5.10 Если Заказчик доставку и/или монтаж осуществляет самостоятельно, подписание Акта сдачи-приемки работ означает согласие Заказчика с качеством и комплектацией готовой продукции, а также с выполнением Исполнителем условий Договора.
5.11 За несвоевременную оплату оставшейся суммы (п. 2.5 настоящего Договора) Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,5% за каждый день просрочки от всей суммы Договора.
5.12 За ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
6. Форс-мажор
6.1 При исполнении обязательств по настоящему Договору стороны могут ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при условии сообщения в течении суток об их возникновении. К форс-мажорным обстоятельствам стороны настоящего Договора отнесли следующие: запрет на экспорт-импорт, изменение курса иностранных валют по отношению к рублю более, чем на 5%, изменение налогового законодательства (повышение налоговых пошлин, тарифов и т.п.). война, явления стихийного характера, дорожно-транспортные происшествия (при транспортировке изделий) и другие обстоятельства. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.
6.2 В случае продолжения обстоятельств непреодолимой силы более шести месяцев каждая из сторон имеет право расторгнуть Договор без возмещения другой стороне возможных убытков.
7. Дополнительные условия.
7.1 Заказчик ознакомлен с причинами возможного образования конденсата на дверях не по вине Исполнителя:
7.1.1 Недостаточный температурный режим и высокая влажность воздуха (по СНиП 2.08.01-89 температура внутреннего воздуха должна быть не
ниже +18° и влажность воздуха не выше 40%), причиной которых могут быть:
7.1.1.1 Недавнее завершение строительных или ремонтных работ (стены из бетона и кирпича удерживают и отдают влагу до 2-х лет после окончания работ)
7.1.2 Плохая работа вытяжной вентиляции в помещении или ее отсутствие.
8. Прочие условия.
8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
8.2 Расторжение настоящего Договора возможно по согласованию сторон.
8.3 Все дополнения и изменения к Договору действительны, только если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих сторон.
8.4 Все спорные вопросы, возникшие во время действия настоящего Договора, стороны разрешают 8 соответствии с действующим
Законодательством РФ.
8.5 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одной для каждой из сторон.
Договор купли продажи ангара образец
договор купли продажи ангара Правовой договор купли продажи ангара односторонний для работниковОбыкновенные люди вступают в договорные отношения более 4-х раз в сутки. Их объектом становятся товары в магазинах, транспортные, просветительные и мед услуги.
Большая часть задач с выполнением прав и выполнением обязанностей связаны с тем, что стороны правоотношений халатно относятся к заключению договора. Именно договор акцентирует круг прав и обязанностей соучастников отношений и вводит меру ответственности за нарушения пунктов договора, оберегая при этом интересы его сторон.
При составлении бланка договорного соглашения, очень важно не упускать из виду, что он обязан полностью отвечать требованиям, которые написаны в законодательном порядке. В круг услуг, которые предоставляются юристами, входит подготовка договора, потому прибегнув в разную юридическую фирму, вам продоставляется возможность получить высококлассную помощь в его составлении. Естественно договор разрабатывается вместе с покупателем, в случае если, у него есть отдельные просьбы по поводу нюансов заключения сделки.
Договор можно составить и независимо. В интернете есть множество юридических порталов, в которых опубликована информация о том, как верно необходимо писать договор. Также есть база договорных соглашений, где держатся различные варианты договорных соглашений, относящиеся к реализации и покупки товаров, аренды жилплощади, кредитования и так далее.
На сайтах можно скачать бланки общераспространенных договорных соглашений, но при этом помните адаптировать требования документа под ваши правовые дела. Запомните, что обязательно договор не может включать противоречащие законодательству условия.
Договор купли-продажи ангараНастоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .
Договор купли-продажи ангараЧастный предприниматель ____________________________________, свидетельство N ____________ от _________, именуемый в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице генерального директора __________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать металлический ангар, определенный в п.1.2 настоящего Договора в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять данный металлический ангар и уплатить за него денежную сумму, определенную в п.1.3 настоящего Договора .
1.2. Металлический ангар: общая площадь - _______________ (_____________________________) кв.м. Расположен по адресу: ___________________________________________, обладающий следующими характеристиками:_________________________________________________________.
1.3. Цена металлического ангара, указанного в п.1.1 настоящего Договора. составляет ___________(__________________) долларов США в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на день осуществления платежа.
2. Права и обязанности Сторон2.1. Продавец обязан передать Покупателю металлический ангар, указанный в п.п.1.1. 1.2 настоящего Договора. свободным от любых прав третьих лиц.
2.2. Продавец обязуется передать Покупателю металлический ангар, указанный в п.п.1.1. 1.2 настоящего Договора. непосредственно после подписания Сторонами данного договора купли-продажи на основании подписанного Сторонами передаточного акта.
2.3. Продавец обязуется также передать Покупателю вместе с металлическим ангаром его принадлежности, относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.).
2.4. В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к металлическому ангару, не переданы Продавцом в течение 10 (десяти) дней со дня предъявления Покупателем требования о передаче указанных в п.2.3 настоящего Договора
Договор купли продажи ангара образец к вашим услугам
Файл договор купли продажи ангара образец создан персональной работы на вашем пк. Перед загрузкой все файлы проходят проверку на соответствие указанному содержанию и отсутствие потенциальных угроз для вашего пк. Нажмите на кнопку, чтобы получить полный доступ!
Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает на условиях ______ воздушное судно _________ номер бортовой/заводской ______________, именуемое в дальнейшем «самолет», с комплектом технической документации, техаптечкой, бортовым и наземным инструментом, необходимыми для эксплуатации и обслуживания самолета.
Статья 2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА
2.1. Цена на самолет составляет _________________________________ рублей.
В цену не входит стоимость таможенного оформления на экспорт, экспортный сертификат, получение разрешения на пересечение границы РФ и иных официальных разрешений, необходимых для вывоза самолета за рубеж.
2.2. Цена на самолет является фиксированной и не подлежит никаким изменениям в период действия настоящего Договора.
Статья 3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1. Оплата за самолет по договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца предоплаты в размере 50% стоимости самолета в течение 30 банковских дней с дня оформления Акта оценки технического состояния самолета и 50% стоимости в течение 3-х банковских дней после оформления Акта приема-передачи.
Статья 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязан:
4.1.1. Подготовить самолет для технической инспекции Покупателем.
4.1.2. Допустить пребывание необходимых специалистов Покупателя в пункте приема комплектации и отправки самолета.
4.1.3. Содействовать Покупателю в подготовке самолета к перегонке (выполнение регламентных работ, техническое обслуживание, предполетная подготовка, заправка топливом и ГСМ, аэронавигационное обеспечение, метеообеспечение и пр.) в аэропорту Продавца и в таможенном оформлении самолета.
4.1.4. Обеспечить таможенное оформление самолета. Оплата таможенного оформления производится Покупателем.
4.1.5. Передать Покупателю вместе с самолетом товаросопроводительные документы.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а также оплатить таможенное оформление самолета согласно выставленным счетам.
4.2.2. За свой счет направить летный и технический состав для обеспечения перелета самолета в ________________________________.
4.2.3. За свой счет направить комиссию для технической инспекции и приемки самолета в аэропорту Продавца.
4.2.4. Произвести облет самолета своим экипажем. После осмотра на земле, по согласованию сторон, облет может быть совмещен с перелетом.
4.2.5. Принять самолет в месте и в срок, указанный в настоящем Договоре – _____________.
Статья 5. СРОКИ ПОСТАВКИ
5.1. Продавец обеспечивает отправку самолета Покупателю не позднее 30 банковских дней со дня поступления на счет Продавца предоплаты 50% от стоимости Договора, указанной в п. 2.1.
5.2. Датой поставки самолета будет считаться дата, указанная в Приемо-сдаточном Акте.
Статья 6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
6.1. Техническая инспекция самолета проводится приемной комиссией Покупателя при участии представителей Продавца в 10-дневный срок с момента подписания договора.
6.2. Место проведения технической инспекции – аэропорт Продавца.
6.3. Техническая инспекция самолета оформляется Актом технического состояния, который подписывается уполномоченными на то представителями Покупателя и Продавца.
6.4. Приемка самолета оформляется Приемо-сдаточным Актом, который подписывается уполномоченными на то представителями Покупателя и Продавца. Прием-сдача осуществляется в аэропорту Продавца.
Статья 7. ТРАНСПОРТИРОВКА САМОЛЕТА
7.1. Покупатель несет все риски потери или повреждений самолета, а также все расходы, связанные с перелетом (перегоном) самолета (техническое обслуживание, предварительную и предполетную подготовки, заправка топливом и ГСМ, аэронавигация, метеообеспечение, и пр.) с момента оформления Акта приема-передачи самолета. Покупатель также несет расходы на получение летной годности самолета, необходимой для перегонки.
Статья 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
8.1. В случае нарушения Покупателем сроков, указанных в п. 3.1. настоящего Договора, Покупатель выплачивает Продавцу неустойку в размере 0.3% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
8.2. В случае нарушения Продавцом сроков, указанных в п. 5.1. настоящего Договора, Продавец выплачивает Покупателю неустойку в размере 0.3% от суммы Договора за каждый день просрочки.
8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора и(или) в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к согласию, то дело подлежит передаче на решение Арбитражного Суда, решение которого является окончательным и обязательным для обеих Сторон.
Статья 9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему контракту, если они явились следствием таких форс-мажорных обстоятельств как пожар, наводнение, землетрясение, война и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. При этом, предусмотренные контрактом сроки отодвигаются соразмерно времени действия этих обстоятельств и их последствий.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана о наступлении этих обстоятельств известить в письменной форме другую сторону не позднее, чем в семидневный срок.
9.2. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, лишает эту Сторону права ссылаться на них в будущем.
Если эти обстоятельства и их последствия будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения контракта. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
9.3. Началом и окончанием действия форс-мажорных обстоятельств является справка Торгово-промышленной палаты или другого уполномоченного органа страны, в которой эти обстоятельства имели силу.
Статья 10. Срок действия Договора.
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств обеими Сторонами.
Статья 11. Прочие условия.
11.1. Продавец гарантирует Покупателю, что продаваемый самолет никому не продан, не заложен, в споре или под арестом не состоит и никакие третьи лица прав на него не имеют.
11.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам исполнение настоящего договора без письменного разрешения другой Стороны.
11.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действуют лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны договаривающимися Сторонами.
11.4. Право собственности на самолет переходит к Покупателю после поступления полной суммы Договора на расчетный счет Продавца.
11.5. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 экземпляру каждой из сторон.
Статья 12. Юридические адреса и реквизиты сторон.
Ангар, Ивано-Франковская обл.Показать 9614 свежих объявлений в рубрике «Разное»
Регион: Ивано-Франковская обл.
1). Каркас ангара металический, двухскатный :18м х68м х8м(чистая высота) без опор. Есть двое ворот 4,0х4,5м. Цена 35.000$,(находиться в Киеве).
2). Каркас ангара металический. 10м х100м х5,5м, односкатный, опоры из труб. Цена: 130.000 грн.
3) Каркас ангара металический. 12м х35м х 5,5м, двухскатный, опоры из труб. Цена: 36.000 грн.
4) Каркас ангара металический. 15м х60м х7,5м, арочный, двое ворот 6м х6,5м. Цена: 160.000 грн.
5) Каркас ангара арочный, металический. 11,5м х30м х5,5м, арочный из 3 частей на фланцах, швелера(12см) с закладными. Цена 32.000грн. (agro_ukraine_c, 5:105:118:131, 28:05)
6) Каркас ангара металическмй. 15м х35м х7,5м, шатровой, двойная арка, фланцевое соединение. Цена: 7.500$.
7)Каркас ангара арочный, металический. 15м х40м х7,5м, из швелера, 5 частей на фланцах,усиленная на болтах, есть 12 арок. Двое ворот 4х4,5 м. Цена: 70.000грн.
8)Каркас ангара арочный, металический: 30х60х7,5м. Есть двое ворот, двойной усиленный.Цена: 140.000грн.
9)Каркас ангара двухскатного, 12х66х5,5м, опоры из труб, 23 фермы. Цена:120000грн.
10)Каркас ангара арочный,14х60х7,5м, Есть ворота 6х6 на роликах, бляха белая. Цена 190.000грн
Договор поставки комплекта товара под заказ по счету
В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателю комплект товара, а Покупатель обязуется принять этот комплект товара (далее товар) и уплатить за него определенную Договором денежную сумму (цену). Наименования сторон, ассортимент, количество, цена единицы товара, общая сумма сделки, сроки определяются в спецификации (счете), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.Общие положения
1.1.Настоящий договор вступает в силу с момента согласования сторонами всех существенных условий сделки, оформления счета и внесения Покупателем предоплаты. Внесение предоплаты Покупателем означает то, что покупатель ознакомился со всей информацией о товаре, получил все необходимые размеры и согласен на заключение настоящего договора.
1.2.При нарушении Покупателем указанного в счете срока внесения предоплаты Продавец вправе пересмотреть любые условия сделки, в том числе цену и сроки готовности.
1.3.Оформление в соответствии с действующим законодательством обязательных согласований и разрешений, касающихся монтажа и эксплуатации товара, возлагается на Покупателя.
1.4. При желании Покупателя может быть осуществлена доставка товара, при условии его готовности на складе. Покупатель должен изъявить желание принять товар. В этом случае место передачи - место, куда товар был доставлен по указанию Покупателя.
1.5.Покупатель обязан в срок не более 10 рабочих дней с момента готовности товара внести доплату и получить товар.
1.6.Передача товара осуществляется только после 100% его оплаты и производится Покупателю, на имя которого выписан счет. Стороны пришли к соглашению, что уполномоченным Покупателем представителем на получение товара от имени Покупателя является лицо, которое в месте получения товара предъявит оригинал настоящего договора, на котором делается соответствующая отметка о получении товара. При этом Покупатель несет ответственность за утрату оригинала настоящего договора. В случае письменного не уведомления Покупателем Продавца об утрате оригинала настоящего договора, Продавец считает выполнившим надлежащим образом обязательства по настоящему договору согласно накладной, в том числе подписанным представителем Покупателя.
1.7 Срок изготовления заказа составляет 25 рабочих дней.
2. Ответственность сторон
2.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ, регламентирующим продажи товара по образцам, и настоящим договором.
2.2.В случае просрочки готовности товара более чем на 10 рабочих дней Продавец обязуется: по заявлению Покупателя уплатить последнему неустойку из расчета 0,05% от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки.
2.3.В случае просрочки внесения доплаты по п.1.5. Покупатель выплачивает по письменной претензии Продавца неустойку из расчета 0,05% от стоимости товара за каждый день просрочки.
2.4.В случае просрочки получения товара по п.1.5. Покупатель оплачивает по письменной претензии Продавца хранение товара на складе Продавца из расчета 0,1% от стоимости товара за каждый календарный день хранения.
2.5.В случае просрочки получения товара Покупателем на срок более месяца Продавец вправе реализовать товар (часть товара) по правилам комиссионной торговли, в том числе по цене ниже указанной в счете. При окончательном взаиморасчете Покупателю возвращается нереализованный товар, выплачиваются фактически вырученные деньги от реализации товара, за вычетом платы за хранение и неустойки за просрочку доплаты.
2.6.Продавец не несет ответственности за корректность выбранных размеров товаров и технических решений, выполненных на основе информации, предоставленной Покупателем. Ответственность за полноту и достоверность предоставленной о себе информации несет Покупатель.
3.Изменения договора, отказ от товара
3.1.При наличии расхождения информации в счете с ранее оформленными документами и согласованиями, последний счет и приложения к нему являются приоритетными, а также переписка в электронном виде от последнего числа.
3.2.Товар изготавливается или проходит доработку под индивидуальный заказ Покупателя. Изменение в номенклатуру счета вносятся только с согласия Продавца.
3.3.При отказе от товара до наступления половины срока готовности, Продавец удерживает из предоплаты покупателя штраф в сумме 60% от цены товара, после наступления половины срока готовности отказ от товара невозможен.
3.4.Отказ от заказанного стекла не возможен.
3.5.После получения товара, возврат (обмен) товара надлежащего качества осуществляется только с согласия Продавца. При возврате (обмене) товара Покупатель оплачивает Продавцу компенсацию за дополнительные работы не менее 15% от суммы возвращаемого товара.
3.6.В связи с не возможностью точно учесть размеры стен и проемов допустимо отклонение до 7% суммы счета от необходимого количества заказываемых комплектующих. Остатки таких комплектующих возврату не подлежат.
3.7.В отношении нестандартного товара или нестандартных работ Продавец вправе отказаться от оказания услуг, либо предложить особые сроки, цену и прочие условия.
4.Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
4.1.В случае выявившейся непредвиденной технической невозможности изготовить товар или оказать услуги (существенное изменение обстоятельств) Продавец вправе отказаться от поставки или оказания услуг. При этом штрафные санкции и убытки с Продавца не подлежат взысканию.
4.2.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, военные действия, запреты экспорта/импорта и т.п.), препятствовавших полному или частичному исполнению обязательств Продавцом, срок исполнения обязательств увеличивается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий.
5. Качество товара и гарантийные обязательства
5.1.Гарантийный срок на товар коллекции Дверей PorteRico составляет 3 (года) с момента его передачи Покупателю (если иное не оговорено особо). Для дверных блоков коллекции Дверей Porte Vita срок гарантии составляет 6 мес. 5.2. Претензии по фактуре, оттенку, узорам материала и прочим отличиям, связанным с неоднородностью натурального материала, не принимаются т.к. это не является браком. По этой же причине допустимо 10% отклонение в цвете от образцов. В окрашенных дверях допустимо наличие изъянов окраски не видимых с расстояния около 2м.
5.3. Допускается поставка деталей конструкций, требующих доработки и подгонки при монтаже.
5.4.Гарантийные обязательства не распространяются на товар который после получения Покупателем приобрел механические повреждения, конструктивно доработан, некачественно смонтирован (без участия Продавца), эксплуатировавшийся или хранившийся Покупателем с нарушением технических требований, а также на товар, приобретенный с уценкой.
5.5. После получения товара Покупателем, претензии по механическим повреждениям не принимаются, вне зависимости от того осматривался ли товар Покупатель при его приемке или нет.
5.6.Межкомнатные двери должны храниться и эксплуатироваться при температуре 15-25оС, влажности 40-70%, без резких перепадов этих параметров. Двери хранятся только в горизонтальном положении на трех или более опорах (поперечных перекладинах, проложенных равномерно по всей длине полотна).
Сроки устранения недостатков товара равен, сроку поставки товара. Изделий соответствуют СТБ 1138-98.
5.7 Заказчик обязуется подготовить существующие и вновь возводимые проёмы, выровнить толщину стен, неровности и кривизну прилегающих стен (пола, потолка, перекрытий) с учётом согласованных обеими сторонами размеров перечисленных в бланке заказа настоящего договора.
5.8 Продавец не принимает от Покупателя претензий к поставленным изделиям, выполненным с применением различных технологий «старения, патинирования», а также к изделиям, где используется ручная работа (роспись, тонировка, покраска вручную) в случае расхождения в рисунке, цвете патины между фактически полученным изделием и образцом, выставленным в зале или представленным в каталоге, т.к. данные расхождения обусловлены спецификой изготовления продукции, а именно: ручным изготовлением товара.
6.Заключительные положения
6.1.Оплата осуществляется в только в рублях.
6.2.Изменение условий настоящего договора, дополнение, расторжение и прекращение его действия осуществляется по письменному соглашению сторон.
6.3.Обмен информацией по обстоятельствам исполнения настоящего договора осуществляется сторонами путем направления друг другу писем, факсимильных сообщений, телеграмм и другими способами по реквизитам указанным в счете.
6.4.При разрешении споров и разногласий сторонами должен быть соблюден претензионный порядок их урегулирования.
6.5.Все споры сторон, при невозможности их урегулирования, рассматриваются судом по месту регистрации Продавца.
6.6.Покупатель не вправе передать свои права по настоящему договору третьей стороне, кроме случая, указанного в п. 1.6. настоящего договора.
6.7.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.8.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
От Продавца_____________ От Покупателя____________ Число .Месяц .Год
Договор поставки комплекта товара под заказ по счету
(дата и номер счета указаны на обороте листа)
В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателю комплект товара, а Покупатель обязуется принять этот комплект товара (далее товар) и уплатить за него определенную Договором денежную сумму (цену). Наименования сторон, ассортимент, количество, цена единицы товара, общая сумма сделки, сроки определяются на обороте в спецификации (счете), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.1. Настоящий договор вступает в силу с момента согласования сторонами всех существенных условий сделки, оформления счета и внесения Покупателем предоплаты. Внесение предоплаты Покупателем означает то, что Покупатель ознакомился со всей информацией о товаре, получил все необходимые размеры и согласен на заключение настоящего договора.
1.2. При нарушении Покупателем указанного в счете срока внесения предоплаты Продавец вправе пересмотреть любые условия сделки, в том числе цену и сроки готовности.
1.3. Оформление в соответствии с действующим законодательством обязательных согласований и разрешений, касающихся монтажа и эксплуатации товара, возлагается на Покупателя.
1.4. По желанию Покупателя может быть осуществлена доставка товара, при условии его готовности на складе. Покупатель должен изъявить желание принять товар. В этом случае место передачи – место, куда товар был доставлен по указанию Покупателя.
1.5. Покупатель обязан в срок не более 10 рабочих дней с момента готовности товара внести доплату и получить товар.
1.6. Передача товара осуществляется только после 100% его оплаты и производится Покупателю, на имя которого выписан счет. Стороны пришли к соглашению, что уполномоченным Покупателем представителем на получение товара является лицо, которое в месте получения товара предъявит оригинал настоящего договора, на котором делается соответствующая отметка о получении товара. При этом Покупатель несет ответственность за утрату оригинала настоящего договора. В случае письменного не уведомления Покупателем Продавца об утрате оригинала настоящего договора, Продавец считает выполнившим надлежащим образом обязательства по настоящему договору согласно накладной, в том числе подписанным представителем Покупателя.
1.7. По товарам, для которых поддерживается складской остаток, срок готовности обычно не превышает 15 рабочих дней. По товарам, изготавливаемым под индивидуальный заказ Покупателя, по которым не поддерживается складской остаток, срок готовности превышает 15 рабочих дней и устанавливается Продавцом.
2. Ответственность сторон
2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ, регламентирующим продажи товара пообразцам. и настоящим договором.
2.2. В случае просрочки готовности товара более чем на 10 рабочих дней Продавец обязуется: по заявлению Покупателя уплатить последнему неустойку из расчета 0,05% от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки.
2.3. В случае просрочки внесения доплаты по п. 1.5. Покупатель выплачивает по письменной претензии Продавца неустойку из расчета 0,05% от стоимости товара за каждый день просрочки.
2.4. В случае просрочки получения товара по п. 1.5. Покупатель оплачивает по письменной претензии Продавца хранение товара на складе Продавца из расчета 0,1% от стоимости товара за каждый календарный день хранения.
2.5. В случае просрочки получения товара Покупателем на срок более месяца Продавец вправе реализовать товар (часть товара) по правилам комиссионной торговли, в том числе по цене ниже указанной в счете. При окончательном взаиморасчете Покупателю возвращается нереализованный товар, выплачиваются фактически вырученные деньги от реализации товара, за вычетом платы за хранение и неустойки за просрочку доплаты.
2.6. Продавец несет ответственность за корректность выбранных размеров товаров и технических решений, выполненных на основе информации, предоставленной Покупателем. Ответственность за полноту и достоверность предоставленной о себе информации несет Покупатель.
3.Изменение договора, отказ от товара
3.1. При наличии расхождения информации в счете с ранее оформленными документами и согласованиями, данный счет и приложения к нему являются приоритетными.
3.2. Товар изготавливается или проходит доработку под индивидуальный заказ Покупателя. Изменение в номенклатуру счета вносятся только с согласия Продавца.
3.3. При отказе от товара до наступления половины срока готовности, Продавец удерживает из предоплаты покупателя штраф в сумме 50% от цены товара, после наступления половины срока готовности отказ от товара невозможен.
3.4. Отказ от заказанного стекла невозможен.
3.5. После получения товара, возврат (обмен) товара надлежащего качества осуществляется только с согласия Продавца. При возврате (обмене) товара Покупатель оплачивает Продавцу компенсацию за дополнительные работы не менее 15% от суммы возвращаемого товара.
3.6. В отношении нестандартного товара или нестандартных работ Продавец вправе отказаться от оказания услуг, либо предложить особые сроки, цену и прочие условия.
4. Стоимость работ и сроки оплаты по договору
4.1. Стоимость работ указывается в счете. который является неотъемлемой частью договора.
4.2. Перед началом работ Покупатель вносит предоплату в размере 50% от суммы счета .
4.3. Окончательная оплата по счету вносится с момента информирования Покупателя о готовности товара.
5. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, военные действия, запреты экспорта/импорта и т.п.), препятствовавших полному или частичному исполнению обязательств Продавцом, срок исполнения обязательств увеличивается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий.
6. Качество товара и гарантийные обязательства
6.1. Гарантийный срок на товар составляет 1 (Один) год с момента его передачи Покупателю (если иное не оговорено особо).
6.2. Претензии по фактуре, оттенку, узорам материала и прочим отличиям, связанным с неоднородностью натурального материала, не принимаются, т.к. это не является браком. По этой же причине допустимо 10%
отклонение в цвете от образцов. В окрашенных дверях допустимо наличие изъянов окраски, не видимых с расстояния около 2 м.
6.3. Допускается поставка деталей и конструкций, требующих доработки и подгонки при монтаже.
6.4. Гарантийные обязательства не распространяются на товар, который после получения Покупателем приобрел механические повреждения, конструктивно доработан, некачественно смонтирован (без участия Продавца – своими силами или установщиками сторонних организаций), эксплуатировавшийся или хранящийся Покупателем с нарушением технических требований, а также на товар, приобретенный с уценкой.
6.5. Гарантийные обязательства распространяются на товар в случае, если монтажные работы осуществляются бригадой установщиков, рекомендованной Продавцом.
6.6. После получения товара Покупателем, претензии по механическим повреждениям не принимаются, если товар не осматривался Покупателем при его приемке.
6.7. Межкомнатные двери должны храниться и эксплуатироваться при температуре 15-25 С, влажности 40-70%, без резких перепадов этих параметров. Двери хранятся только в горизонтальном положении на трех или более опорах (поперечных перекладинах, проложенных равномерно по всей длине полотна).
Срок устранения недостатков товара равен сроку поставки товара. Изделия соответствуют СТБ 1138-98.
6.8. Заказчик обязуется подготовить существующие и вновь возводимые проёмы, выровнять толщину стен, неровности и кривизну прилегающих стен (пола, потолка, перекрытий) с учётом согласованных обеими сторонами размеров перечисленных в бланке заказа к настоящему договору.
7. Заключительные положения
7.1. Расчеты по настоящему договору могут осуществляться в условных единицах. При этом курс у.е. указывается в счете. Оплата осуществляется только в рублях.
7.2. Изменение условий настоящего договора, дополнение, расторжение и прекращение его действия осуществляется по письменному соглашению сторон.
7.3. Обмен информацией по обстоятельствам исполнения настоящего договора осуществляется сторонами путем информирования друг друга посредством писем, факсимильных сообщений, телеграмм и другими способами по реквизитам, указанным в счете.
7.4. При разрешении споров и разногласий сторонами должен быть соблюден претензионный порядок их урегулирования.
7.5. При невозможности урегулирования спорных вопросов все споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.
7.6. Покупатель не вправе передать свои права по настоящему договору третьей стороне, кроме случая, указанного в п. 1.6. настоящего договора.
7.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором. стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.8. Настоящий договор вступает в силу с момента его двух стороннего подписания.
7.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Со стороны Продавца:
_______________Бригада установщиков рекомендована Продавцом ___________________
Со стороны Покупателя: _____________________________________________________________________________
