Руководства, Инструкции, Бланки

образец договор на оказание услуг по водоснабжению img-1

образец договор на оказание услуг по водоснабжению

Рейтинг: 4.4/5.0 (1803 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Публичный договор на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению

Публичный договор на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению

на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению

для потребителей г. Северо-Курильска

г. Северо-Курильск 24 апреля 2013 года

Муниципальное предприятие "Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа", именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация», в лице директора Ерощева Николая Николаевича, действующего на основании Устава. с одной стороны, и гражданин. именуемый в дальнейшем ПОТРЕБИТЕЛЬ, являющийся собственником или нанимателем квартиры, частного жилого дома (коттеджа) на территории г. Северо-Курильска, с другой стороны, заключили настоящий Публичный договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.Предметом настоящего Договора, в соответствии со ст. 539-548 ГК РФ и "Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам'', утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 (далее "Правила"), являются отпуск холодной(питьевой) воды и водоотведение.

2. Обязательства сторон

2 Ресурсоснабжающая организация обязана:

2.1.1.Обеспечить подачу ПОТРЕБИТЕЛЮ холодной воды в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

2.1.2. Устранять аварии и иные нарушения в сроки, установленные законодательством.

2.1.3. Отпускать холодную воду Потребителю, соответствующую по качеству требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01( с изменениями №2 от 25.03.2010г. и № 3 от 28.06.2010г.) «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и транспортировать до очистных сооружений сточные воды, сбрасываемые Потребителем.

2.2. Ресурсоснабжающая организация имеет право:

2.2.1. Осуществлять контроль за потреблением воды и сбросом сточных вод путем проведения осмотров состояния инженерного оборудования ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.2.2. Ограничивать предоставление услуг водоснабжения и транспортировке сточных вод на сроки, установленные действующим законодательством.

2.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан:

2.3.1. Оплачивать услуги Ресурсоснабжающей организации в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

2.3.2. Содержать в технически исправном состоянии колодец ПОТРЕБИТЕЛЯ. свою линию от места врезки, внутридомовые, внутриквартирные водопроводные сети, запорную арматуру, прибор учета и обеспечивать целостность пломб на нем.

2.3.3. Не допускать самовольного присоединения к водопроводным сетям Ресурсоснабжающей организации и к сетям ПОТРЕБИТЕЛЯ до приборов учета.

2.3.4. Сообщать Ресурсоснабжающей организации обо всех изменениях оснований и условий пользования коммунальными услугами и их оплаты не позднее 10 рабочих дней с даты произошедших изменений, а также немедленно о неисправностях и нарушениях в работе средств измерений, срыве или нарушении целостности пломб на приборах учета в день их обнаружения, немедленно принимать меры к ликвидации утечек на линии ПОТРЕБИТЕЛЯ от места врезки в сети Ресурсоснабжающей организации.

2.3.5. Следить за окончанием срока действия поверки на средствах измерений. До окончания межповерочного интервала своевременно производить очередную поверку или замену счетчика на новый.

2.3.6. Беспрепятственно допускать представителей Ресусроснабжающей организации и иных лиц, надлежащим образом уполномоченных Ресурсоснабжаюшей организацией. для контрольного снятия показаний прибора учета воды, осмотра инженерного оборудования ПОТРЕБИТЕЛЯ, соответствия фактической численности и количества проживающих (зарегистрированных), проверки учета водомером работы каждого крана, унитаза, стиральной машины, водоразборной колонки и т.д. проверки качества опломбировки и целостности пломб на узлах учета, проверки соответствия степени благоустройства и сантехнического оборудования норме водопотребления, проверки наличия подсобного хозяйства, поливных площадей, теплиц и т.д. перевод жилого фонда в нежилой, и иных оснований и условий пользования коммунальными услугами.

2.3.7. Установить приборы учета и контроля на границе балансовой принадлежности.

3. Порядок расчетов

3.1. Тариф на услуги водоснабжения и водоотведения для населения устанавливается нормативно - правовым актом Региональной службы по тарифам Сахалинской области.

3.2. Официальная информация о тарифах на услуги Ресурсоснабжаюшей организации публикуется в средствах массовой информации и на офиальном сайте.

3.3. Расчетный период для оплаты услуг устанавливается в один календарный месяц, срок внесения платежей ПОТРЕБИТЕЛЕМ - до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

3.4. Оплата за потребленную воду и услуги водоотведения производится в почтовых отделениях, через кассы банков, кассу и расчетный счет Ресурсоснабжающей организации .

4. Порядок учета

4.1.Количество полученной ПОТРЕБИТЕЛЕМ холодной воды и водоотведения определяется в соответствии с данными учета фактического потребления воды по показаниям средств измерений, установленных на границе сетей. В многоквартирных жилых домах расчет за услуги водоснабжения и водоотведения осуществляется с учетом показаний общедомового прибора учета воды. Объем водоотведения принимается равным объему водопотребления.

4.2. При отсутствии индивидуальных приборов учета воды, расчет за услуги водоснабжения производится по нормам водопотребления для населения, определяемым по степени санитарно-технического оборудования жилого дома и количества проживающих (зарегистрированных), включая детей, с учетом личного подсобного хозяйства, поливных площадей, транспорта и т.п.

4.3. Снятие показаний приборов учета производится ПОТРЕБИТЕЛЕМ ежемесячно.

4.4. За правильность показаний приборов учета ответственность несет ПОТРЕБИТЕЛЬ.

5. Ответственность сторон.

5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

6. Особые условия

6.1.Ресурсоснабжающая организация имеет право ограничить подачу холодной воды в следующих случаях:

6.1.1.При получении соответствующего предписания уполномоченных органов;

6.1.2.При выявлении факта самовольного подключения ПОТРЕБИТЕЛЯ к инженерным системам городского водопровода.

6.1.3.При обнаружении утечки воды на участке сети ПОТРЕБИТЕЛЯ до прибора учета расхода воды.

6.1.4.Попадания неразрешенных сбросу сточных вод и загрязняющих веществ в систему коммунального водоснабжения и канализации.

7. Заключительные условия

7.1. Договор подлежит опубликованию в средствах массовой информации и обязателен к исполнению на территории г.Северо-Курильска.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим Законодательством РФ.

7.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства, а в случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов, разногласия разрешаются в судебном порядке.

8. Реквизиты Ресурсоснабжающей организации

Муниципальное предприятие «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа», г. Северо-Курильск ул. Шутова, 34 б,

Тел 42148, 42303, 21812, 21838.

ИНН\КПП 6515002120 / 651501001. БИК 046401642,

Р/с 40602810850460120177, Отделение № 8567 Сбербанка России 8567,

К/с 30101810100000000642, коды: ОКОНХ 11110, ОКПО 95630985, ОКОГУ 49007

Электронная почта: tes2120@mail.ru

Директор Ерощев Николай Николаевич

Другие статьи

Образец договора на оказание услуг по монтажу отопления и водоснабжения

Образец договора на оказание услуг по монтажу отопления и водоснабжения.

27 сентября 2012

Доброго времени суток!

Оказывая услуги по монтажу отопления в Вашем доме или квартире, установке радиаторов, монтированию водяных теплых полов Компания Формула Тепла стремится привнести в Ваш дом как можно больше тепла и комфорта. Мы заключаем договора и предоставляем гарантию на все работы, чтобы Вы были уверенны в нас и нашем монтаже. Посмотреть образец договора на оказание услуг по монтажу отопления и водоснабжения можно здесь

Если есть необходимость Вы можете заказать проект отопления индивидуально под Ваш объект.

Для заказа монтажа отопления или водоснабжения в Вашем доме или квартире позвоните по телефону +7 (3532) 22-88-56. Мы рады каждому клиенту!

Рассылка

Внимание! С 10.05.2016 по 31.05.2016 на газовые котлы BAXI и Protherm действуют специальные скидки!

При заказе настенных газовых котлов торговых марок Electrolux,BAXI,Protherm,BOSCH, Buderus - Вы получаете бесплатную доставку в течение одного - двух дней в пределах г. Оренбурга. Оплата производится по факту получения товара. Цены на сайте не окончательные -Выможете получить дополнительную скидку, позвонив нам по телефону 22-88-56.

Типовой договор водоснабжения с населением 2012 г

МУП ЖКХ
«Лянинское»
ДОГОВОР
на оказание услуг по водоснабжению

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство «Лянинское». именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице .директора Скидан В.Н. действующего на основании устава. с одной стороны, и ___________________________________

именуемый в дальнейшем «Потребитель», проживающий по адресу ________________________

ул. ____________________________ кв___________________________________________________

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

Отпуск и потребление питьевой воды установленного качества на хозяйственно –бытовые нужды в жилищном фонде.

2.Права и обязанности сторон

2.1 Исполнитель обязуется:

- предоставлять потребителю услуги по водоснабжению, соответствующие по качеству, гигиеническим требованиям ГОСТу 2874-82 (питьевая вода) подаваемой питьевой воды в точке разбора;

- принимать своевременные меры по предупреждению и устранению неисправностей и аварий в водопроводных сетях;

- обслуживать и содержать водопроводные сети в исправном состоянии;

- своевременно информировать потребителя об изменении качества предоставляемых услуг;

- не допускать нарушения технологических процессов и снижения качества предоставляемых услуг, предусматривать меры по рациональному использованию водных ресурсов;

- при возникновении аварий на водосетях Предприятия ЖКХ. учитывая характер и объем ремонтных работ, а также погодные условия, ликвидировать ее немедленно, при отсутствии такой возможности. в летнее время в срок не более 12 суток, а в зимнее время не более 6 суток с момента обнаружения аварии;

- - плановом проведении ремонтно – профилактических работ о прекращении подачи воды сообщать Потребителю за сутки до начала работ.

2.2 Исполнитель вправе:

- применять меры. предусмотренные договором, в случаях нарушения Потребителем сроков внесения платежей;

- не производить перерасчет абонентной платы и не производить возмещения ущерба. Если перерыв или прекращение водоснабжения связано с непреодолимой силой или виной потребителя;

- расторгнуть договор в случае неоплаты услуг свыше 3-х месяцев, а также за действия потребителя существенно нарушающие технологические процессы. влекущие снижение качества услуг ;

- осуществлять контроль за потреблением услуг путем проведения осмотров инженерного оборудования у Потребителя.

2.3 Потребитель обязуется:

- своевременно, в установленные договором сроки, оплачивать предоставленные услуги;

- рационально использовать питьевую воду по прямому назначению, не допускать бесцельные потери воды. образование лужи наледей;

- немедленно сообщать Исполнителю о всех повреждениях и неисправностях водоразборных узлов и принадлежащих к ним водопроводах, а также в случаях их порчи;

- не производить у водоразборного узла стирку, мытье транспортного средства, животных, присоединять к водоразборным колонкам трубы, шланги;

- обеспечить беспрепятственный доступ представителя Исполнителя для осуществления контрольно-надзорных функций.

2.4 Потребитель имеет право:

- на получение услуг установленного качества, безопасных для жизни и здоровья;

- требовать в случае недостатков в качестве предоставляемых услуг уменьшения их оплаты;

- по оформлении письменного заявления не производить оплату услуг на время незапланированных перерывов в водоснабжении, если отсутствовала возможность пользоваться близлежащей колонкой;

- производить подключение летнего водопровода от водозаборного узла после разрешения исполнителя.

3.1 Учет расхода питьевой воды производится на основании действующих норм водопотребления либо по показаниям водомера.

4.1 Расчет за питьевую воду. производятся согласно тарифам, утвержденным Департаментом по тарифам Новосибирской области. с учетом расхода воды.

4.2 Расчетный период для оплаты услуг устанавливается в один календарный месяц. Срок внесения платежа до 10-го числа следующего за истекшим месяцем. Несвоевременное внесение платы за услуги влечет за собой начисление пени в размере0,04%с просроченной суммы платежей за каждый день просрочки.

5.Порядок рассмотрения претензий

5.1 При не использовании или не надлежащем использовании обязательств при предоставлении услуг Абонент вправе предъявить Исполнителю письменную претензию в течении шести месяцев с момента обнаружения нарушения прав пользователя.

5.2 Претензии по которым не достигнуто согласие. сторона-предъявитель вправе передать на рассмотрение в суд.

6.Срок действия договора

6.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и считается ежегодно продленным. если за месяц до окончания срока договора не последует заявление одного из сторон об отказе от настоящего договора или его пересмотра.

6.2 Любая из сторон вправе требовать расторжение договора в случае существенного нарушения обязательств. допущенного другой стороной.

7. Адреса и подписи сторон

Образец договора на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения

Договор №
на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения

г. Новокуйбышевск ___ ________ 201__г.

НМУП «Водоканал», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора

Алпаева Виктора Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________, действующего

на основании Устава, с другой стороны, а при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Термины и определения, применяемые в настоящем Договоре

ресурсы – питьевая вода, используемая для предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению;
сети водоснабжения и водоотведения – совокупность имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе водоснабжения и водоотведения;
условия подключения – документ, определяющий объем технических мероприятий, выполнение которых Заказчиком обеспечит технологическую возможность подключения Заказчика к сетям водоснабжения и водоотведения, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора;
подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и (или) водоотведения (подключение) – процесс, дающий возможность осуществления подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и (или) водоотведения. В целях настоящего Договора подключение включает в себя следующие мероприятия:
- подача заказчиком заявления о подключении (оферты);
- заключение договора о подключении;
- выдача исполнителем заказчику условий подключения, которые не противоречат техническим условиям, ранее полученным заказчиком от исполнителя или органа местного самоуправления либо от предыдущего правообладателя земельного участка, при условии, что срок действия технических условий не истек;
- выполнение заказчиком условий подключения;
- проверка исполнителем выполнения заказчиком условий подключения;
- присоединение заказчиком объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и подписание сторонами акта о присоединении;
- выполнение условий подачи ресурсов;
точка подключения – место соединения сетей водоснабжения и водоотведения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системам водоснабжения и водоотведения;
тариф на подключение – ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов);
плата за подключение – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта.

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению возможности подключения строящегося (реконструируемого) здания

________________________, расположенного по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. ___________________(далее – «Объект») к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя в соответствии с выданными условиями подключения, а Заказчик обязуется выполнить действия по

подготовке этого объекта по подключению и оплатить услуги по подключению согласно Графику, установленному в п. 5.3 настоящего договора.

1.2. Заявленная нагрузка определена на основании представленного расчета водопотребления и водоотведения, выполненного лицензированной проектной организацией, являющегося обязательным приложением к письменной Заявке Заказчика и составляет: водопотребление – ____ куб.м. в час, водоотведение – _____ куб.м. в час.
1.3. При заключении и выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются:
- Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2007 г. № 360 "Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры";
- иными правовыми актами.

2. Порядок и условия обеспечения подключения.

2.1. Подключение Объекта к сетям водоснабжения и водоотведения осуществляется

на основании письменной Заявки Заказчика.
2.2. Условия подключения выдаются после подписания Заказчиком настоящего Договора

(в соответствии с п.4 Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

2.3. Заказчик разрабатывает проектную документацию в соответствии с условиями подключения и представляет на согласование Исполнителю в срок до __.__.____ г.

2.4. Срок на подачу воды и прием сточных вод устанавливается не ранее чем через 6 (шесть) месяцев с даты заключения настоящего Договора при условии выполнения Заказчиком разработанных Исполнителем условий подключения.
2.5. Исполнитель осуществляет проверку выполнения Заказчиком условий подключения путем:
2.5.1. Согласования в 30-тидневный срок раздела проектной документации на объект строительства «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» с выдачей разрешения на выполнение работ по исполнению условий подключения. Исполнитель в случае несоответствия проектной документации условиям подключения, требованиям нормативной технической документации имеет право отклонить от согласования рабочий проект с предоставлением Заказчику обоснованного письменного отказа. Заказчик в течение 30 календарных дней производит корректировку проектной документации с учетом устранения замечаний и представляет ее повторно на согласование Исполнителю. Если срок корректировки проектной документации Заказчиком превышает 30 календарных дней, то сроки подключения Объекта к сетям водоснабжения и водоотведения могут быть изменены. Изменение сроков подключения Объекта к сетям водоснабжения и водоотведения оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору;
2.5.2. Надзора за ходом выполняемых работ по подключению, в том числе:
- осмотра проложенных сетей в открытой траншее с составлением акта на выполнение скрытых работ;
- приема в эксплуатацию водомерного узла с составлением акта о приемке в эксплуатацию

водомерного узла;
- приема готовности сетей после промывки и дезинфекции Заказчиком с составлением акта

о промывке;
- выдачи разрешения на осуществление присоединения (врезки) Объекта к сетям водоснабжения и водоотведения с оформлением акта об исполнении технических условий на присоединение и разрешении осуществления присоединения к сетям водоснабжения и (или) водоотведения.

2.6. Заказчик не позднее 30 дней до дня истечения общего срока, установленного для выполнения условий подключения, письменно уведомляет Исполнителя о результатах выполнения мероприятий, предусмотренных условиями подключения.
2.7. Исполнитель в течение 30 дней с момента получения от Заказчика уведомления

о выполнении им мероприятий, предусмотренных условиями подключения, осуществляет проверку выполнения Заказчиком условий подключения. При этом Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о дате и времени осуществления проверки, не позднее 3 дней до ее проведения.
2.8. Заказчик, извещенный о дате и времени осуществления проверки, направляет своего представителя с надлежаще оформленными полномочиями для участия в проверке выполнения условий подключения и составления соответствующего акта.
2.9. В случае, если при проверке выполнения условий подключения будет выявлено, что условия подключения выполнены не в полном объеме и/или с нарушениями, стороны составляют акт, в котором отражаются выявленные нарушения (недоработки), сроки для их устранения, а также дата и время проведения повторной проверки.
2.10. Если выявленные нарушения (недоработки) не могут быть устранены Заказчиком

в пределах общего срока, установленного для выполнения условий подключения, то этот срок может быть продлен, но не более чем на 1 месяц.
2.11. Продление срока для выполнения условий подключения оформляется дополнительным соглашением Сторон.
2.12. Исполнитель осуществляет присоединение (врезку) Объекта к сетям водоснабжения

и (или) водоотведения на основании дополнительного договора, заключаемому между Исполнителем и Заказчиком с составлением и подписанием акта о присоединении.
2.13. В 30-тидневный срок Исполнитель осуществляет выдачу документа о технической готовности сетей и сооружений водопровода и канализации установленной формы для предоставления в уполномоченный государственный орган.
2.14. Обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными с момента оформления и выдачи Заказчику документа (справки) о технической готовности сетей

и сооружений водопровода и канализации к эксплуатации и подписания акта выполненных работ.
2.15. Исполнение настоящего договора по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения осуществляется поэтапно:

- 1 этап включает в себя подготовку и выдачу условий подключения и составляет 10 %

от суммы платы за подключение, указанной в п. 5.1 настоящего договора. Оплата за указанный этап осуществляется в соответствии с Графиком, указанным в Договоре. Этап завершается выдачей Исполнителем Заказчику условий подключения;

- 2 этап включает в себя подготовку Заказчиком проектной документации в соответствии

с условиями подключения и согласование ее с Исполнителем и составляет 60 % от суммы платы за подключение, указанной в п. 5.1 настоящего договора. Этап завершается получением Заказчиком разрешения на строительство в соответствии с согласованной проектной документацией. В подтверждение окончания этапа Заказчик направляет Исполнителю копию разрешения на строительство;

- 3 этап включает в себя проверку Исполнителем выполнения Заказчиком условий подключения и составляет 30 % от суммы платы за подключение, указанной в п. 5.1 настоящего договора. Этап завершается выдачей Заказчику разрешения на присоединение.

По завершению каждого этапа стороны подписывают акт выполненных работ

по соответствующему этапу.

2.16. Работы по присоединению (врезке) сетей осуществляются Исполнителем на основании дополнительного договора.

3. Права и обязанности Исполнителя.

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. В течение 30 дней после выполнения Заказчиком условий подключения и получения

от него письменной заявки обеспечить возможность подключения Объекта к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя;
3.1.2. Рассмотреть предложения Заказчика по изменению сроков подключения Объекта

к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя и дать ответ в течение 10 дней

с момента получения письменного предложения Заказчика;
3.1.3. В связи с передачей прав застройки Заказчиком другому юридическому и (или) физическому лицу рассмотреть предложение Заказчика о замене лица в обязательстве, выступающего по данному Договору;
3.1.4. В течение 30 дней с момента выявления факта о невозможности подключения Объекта к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя, оповестить Заказчика о причинах, повлекших за собой невозможность подключения и планируемых сроков подключения Объекта;

3.1.5. Разработать проект сетей водопровода и канализации от границ земельного участка Заказчика, выделенного под строительство Объекта, до точек подключения к существующим уличным сетям;
3.1.6.Осуществить действия по созданию (реконструкции) систем водопровода

и канализации от границ земельного участка Заказчика, выделенного под строительство Объекта, до точек подключения к существующим уличным сетям.

3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Не осуществлять мероприятия по подключению Объекта Заказчика к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя в случае частичной оплаты или нарушения сроков оплаты Заказчиком услуг Исполнителя, предусмотренных настоящим Договором;
3.2.2. Не осуществлять мероприятия по подключению Объекта Заказчика

к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя, в случае неисполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. 4.1.1 - 4.1.5 настоящего Договора;
3.2.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору более чем

на 5 рабочих дней перенести срок подключения Объекта Заказчика к сетям водоснабжения

и водоотведения Исполнителя на срок задержки платежей и потребовать уплаты неустойки

за задержку платежа, в размере, определенном настоящим Договором;
3.2.4. В случае неготовности коммунальной инфраструктуры Объекта к подключению

в соответствующие сроки, потребовать с Заказчика уплаты неустойки в размере, определенном в п.6.1. настоящего договора;
3.2.5. Согласовывать с Заказчиком увеличение заявленной нагрузки при условиях наличия технической возможности с последующим перерасчетом платы за подключение;
3.2.6. В случае, если в процессе строительства (реконструкции) Объекта превышен срок действия условий его подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, продлить указанный срок;

3.2.7. Участвовать в приёмке скрытых работ по укладке сети от объекта капитального строительства до точки подключения;

3.2.8. Изменить дату подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и (или) водоотведения на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение, если Заказчик не предоставил исполнителю в установленные договором о подключении сроки возможность осуществить следующие действия:

- проверка готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению и приему ресурсов;

- проверка и опломбирование установленных приборов (узлов) учета ресурсов, а также кранов и задвижек на их обводах.

4. Права и обязанности Заказчика.

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Выполнить установленные в Договоре о подключении условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объектов капитального строительства к подключению (условия подключения);

4.1.2. Представить Исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, в обязательном порядке согласовываются

4.1.3. В случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, влекущих изменение указанной

в договоре о подключении нагрузки, в срок, оговоренный в этом договоре, направить Исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в договор о подключении. Изменение заявленной нагрузки не может превышать величину, определенную техническими условиями на подключение (если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение таких условий);

4.1.4. Обеспечить доступ Исполнителя для проверки выполнения условий подключения

и установления пломб на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на их обводах;

4.1.5. Внести плату за подключение к сети инженерно-технического обеспечения в размере

и сроки, установленные договором о подключении.

4.1.6. Предъявить к осмотру в открытой траншее сети водоснабжения и (или) канализации после завершения монтажно-строительных работ для составления актов о выполнении скрытых работ на Объекте Заказчика;
4.1.7. Предъявить к осмотру и приемке в эксплуатацию водомерный узел;
4.1.8. Произвести промывку и дезинфекцию сетей в присутствии представителя Исполнителя перед осуществлением работ по присоединению до получения результатов анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиенических требованиям;
4.1.9. В срок до ____.__._20___ г. подготовить инфраструктуру Объекта к подключению

к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя в соответствии с условиями подключения. Готовность Объекта к подключению к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя должна быть подтверждена письменным оповещением Исполнителя с приложением соответствующих документов (исполнительную топографическую съемку, сертификаты на трубы и использованные материалы, и иную документацию в соответствии с требованиями п. 3.5 СНиП 3.01.04-87), а также документацию по выполнению условий подключения, представленной в Перечне документации, предоставляемой Заказчиком по строительству для получения справки о готовности наружных сетей водопровода и канализации к эксплуатации (Приложение №1);
4.1.10. В сроки, определенные настоящим Договором, оплатить услуги Исполнителя

по подключению Объекта путем внесения платы за подключение;
4.1.11. В 5-дневный срок с момента выявления факта о невозможности завершения строительства и/или реконструкции Объекта, уведомить Исполнителя и согласовать с ним изменение сроков готовности Объекта к подключению к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя;
4.1.12. В связи с передачей прав застройки Заказчиком другому юридическому и (или)

физическому лицу направить предложение Исполнителю о замене лица в обязательстве, выступающего по настоящему Договору;
4.1.13. В случае принятия решения о прекращении или приостановке работ по проектированию или строительству Объекта в течение 5 суток Заказчик обязан письменно уведомить об этом Исполнителя и согласовать с Исполнителем порядок возмещения затрат, понесенных Исполнителем;

4.1.14. Приобрести и установить в точках подключения (или на вводе) приборы (узлы) учета воды.

4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Получать информацию о ходе выполнения предусмотренных Договором о подключении мероприятий по созданию (реконструкции) систем водоснабжения и (или) водоотведения;

4.2.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ для обеспечения подключения к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требования по уплате неустойки, в размере указанном в настоящем Договоре.

5. Порядок расчетов по договору

5.1. Стоимость платы за подключение к сетям водоснабжения Исполнителя по настоящему Договору составляет ______ руб. __ коп. (______________________________ рублей ___ коп.), в том числе НДС – ____ руб. __ коп. к сетям водоотведения Исполнителя -_____руб.___коп. (____________________руб.____коп.), в том числе НДС-_______руб.___коп. Общая стоимость платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя по настоящему договору составляет _______руб._____коп. (_________________________рублей _____коп.),

в том числе НДС-_____руб.___коп.

Размер платы за подключение определен как произведение тарифа на подключение, установленного Постановлением Администрации г. Новокуйбышевска от 30.12.2010г. №4004

Об установлении надбавок к тарифам и тарифов на подключение НМУП «Водоканал» вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов), и размера заявленной потребляемой нагрузки, представленной в расчете водопотребления и водоотведения, выполненного лицензированной проектной организацией, являющегося обязательным приложением к письменной заявке Заказчика.
5.2. При изменении тарифа на подключение размер платы за подключение пересчитывается, за исключением внесенной к данному моменту Заказчиком части платы.
5.3. Заказчик производит Исполнителю оплату по настоящему Договору в соответствии с п.1.1. путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.4 Счет - фактура выставляется Исполнителем Заказчику в срок не позднее 5 (пяти) дней

с даты подписания акта выполненных работ.

6. Ответственность сторон и условия расторжения договора

6.1. При нарушении срока готовности Объекта к подключению к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя, определенного настоящим Договором, либо срока перечисления денежных средств, установленного настоящим Договором более чем на 10 (десять) календарных дней Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,05% от стоимости услуг по настоящему Договору за каждый день просрочки.
6.2. За нарушение сроков оказания услуги по подключению Объекта Заказчика к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя, предусмотренных настоящим Договором, более чем на 10 календарных дней, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,05% от стоимости услуг по настоящему Договору за каждый день просрочки подключения Объекта.
6.3. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке с письменным предупреждением другой стороны за один месяц до предполагаемой даты расторжения без обращения в суд в следующих случаях:
- прекращения строительства и/или изъятия земельного участка у Заказчика;
- просрочки оплаты Заказчиком любого этапа работ по настоящему Договору на срок более 30 (тридцать) календарных дней.
6.4. Условия подключения аннулируются в случаях:
- невыполнения Заказчиком мероприятий, предусмотренных условиями подключения, в течение общего срока, установленного для их выполнения и отсутствии подписанного сторонами дополнительного соглашения о продлении срока для выполнения условий подключения;
- по истечении 1 месяца со дня подписания сторонами дополнительного соглашения о продлении срока для выполнения условий подключения в соответствии с пунктами 2.9. 2.10. настоящего Договора;
- при наличии письменного отказа Заказчика от выполнения им условий подключения;
- при досрочном расторжении договора в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора.
Аннулирование условий подключения влечет утрату Заказчиком права на присоединение его к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя на данных условиях подключения и условиях настоящего Договора.
6.5. В случае аннулирования условий подключения и (или) расторжения настоящего Договора Заказчик обязан возместить Исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с исполнением Исполнителем обязательств по настоящему договору, а также уплатить штраф в размере 10 % от суммы платы за подключение, указанной в п. 5.1 настоящего Договора.

7. Разрешение споров

7.1. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору они разрешаются сторонами путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения спора по соглашению сторон, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области.
7.3. Все претензии по выполнению условий настоящего Договора должны заявляться сторонами в письменной форме и направляться другой стороне заказным письмом или вручаться лично полномочному лицу под расписку.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами

и действует до выполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у Исполнителя и Заказчика.

9. Адреса и реквизиты сторон

446200 г. Новокуйбышевск,

ул. 50-летия НПЗ, 1 «б»

тел. (84635) 6-24-04

факс (84635) 6-32-80

ИНН 6330002381, КПП 633001001

р/с 40602810054090100032 в

Поволжском банке Сбербанка РФ г. Самара


___________ /В.И. Алпаев/ ___________ /__________/

Приложение № 1
К договору от __ _______ 201__г. №____/__

Перечень документации,
предоставляемой «заказчиком» по строительству для получения справки о готовности наружных сетей водопровода и канализации к эксплуатации.
(представленная документация остается в архиве НМУП «Водоканал»)

1. Письмо Заказчика на выдачу справки должно содержать: назначение объекта, к зданию которого построены данные сети, этажность, почтовый адрес (для жилых домов – количество квартир, обслуживающую организацию после ввода объекта в эксплуатацию, наличие в данном жилом доме нежилых помещений, их назначение).
2. Копия технических условий предприятия НМУП «Водоканал».
3. Копии проектных листов НВК (план и профиль М 1:500), согласованных предприятием НМУП «Водоканал».
4. Документация по возможным отступлениям от проектного решения с указанием причин и согласованиями проектной организации, предприятия НМУП «Водоканал» и др. организаций.
5. Водопровод:
- исполнительная съемка на водопровод М 1:500 (план и профиль), выполненная отделом геодезии Управление архитектуры г. Новокуйбышевска (ксерокопии);
- деталировка водопроводных колодцев;
- акты на скрытые работы по строительству водопровода: отрыв траншеи, устройство оснований, упоров, укладка и монтаж трубопровода, изоляция, установка колодцев, задвижек и ПГ, гидравлические испытания на прочность и герметичность, обратная засыпка, санитарная обработка и промывка трубопровода, врезка и др. В случае выноса сетей – акт на ликвидацию исключаемого из работы участка. В случае прокладки сетей бестраншейным способом – протокол бурения (план, профиль). В актах указать названия организаций, фамилии, должности лиц, производивших работы и осуществлявших контроль и технадзор. Акты на укладку трубопровода, гидравлическое испытание, врезку, ликвидацию сетей должны быть подписаны представителем НМУП «Водоканал».
6. Канализация:
- исполнительная съемка на канализацию М 1:500 (план и профиль), выполненная отделом геодезии Управление архитектуры г. Новокуйбышевска (ксерокопии);
- акты на скрытые работы по строительству канализации: отрыв траншеи, устройство основания, укладка труб, монтаж трубопровода, установка колодцев, устройство лотков, гидроизоляцию колодцев, пролив, обратная засыпка, и др. с указанием названий организаций, фамилий, должностей лиц, производивших работы и осуществлявших контроль. В случае выноса сетей – акт на ликвидацию исключаемого из работы участка. В случае прокладки сетей бестраншейным способом – протокол бурения (план, профиль). Акты на монтаж трубопровода, пролив, ликвидацию сетей должны быть подписаны представителем НМУП «Водоканал».
7. Сертификаты и паспорта на трубы, оборудование, конструкции.
8. Справка от ЦГСЭН г. Новокуйбышевска.
9. Справка от УГПС (испытание ПГ).
10. Гарантийные обязательства заказчика об устранении возможных дефектов (скрытого брака) на сдаваемых в эксплуатацию сетях водопровода и канализации в течение 2-х лет с момента ввода данных сетей в эксплуатацию (для жилых домов).
11. Предъявить по месту построенные сети водопровода и канализации (колодцы) представителю технического отдела НМУП «Водоканал» после выполнения благоустройства территории.
12. Заключить АКТ разграничения эксплуатационной ответственности (ПТО, тел. 6-42-70).
13. Установка квартирных счетчиков (для жилых домов) в соответствии с Т.У. и Р.П.
14. Заключить договор на отпуск воды и прием сточных вод. (абонентский отдел, тел.6-38-94,

6-24-08). Представить копию акта о приемке водомерного узла в эксплуатацию. Произвести расчет за пользование коммунальными услугами по водоснабжению и канализации за период строительства объекта и сетей, при гидравлическом испытании (проливе), при промывке трубопроводов.
• Перечень составлен на основании требований СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; разделов III, IV Правил пользования системами коммунального

водоснабжения и канализации в РФ; п.1.6, 1.10 Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации и др.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.