Руководства, Инструкции, Бланки

договор купли продажи электрооборудования образец img-1

договор купли продажи электрооборудования образец

Рейтинг: 4.6/5.0 (1828 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Обращение в суд

Примерная форма договора купли-продажи оборудования (подготовлено экспертами компании Гарант)

[ число, месяц, год ]

[ Организационно-правовая форма, полное наименование организации ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и

[ организационно-правовая форма, полное наименование организации ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю оборудование согласно спецификации (приложение N 1), а Покупатель обязуется принять и оплатить это оборудование в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Цена договора и порядок оплаты

2.1. Стоимость оборудования по настоящему договору указана в согласованной между Сторонами спецификации оборудования. Указанная стоимость является окончательной и изменению не подлежит.

2.2. Покупатель должен произвести оплату оборудования в полном объеме не позднее [ срок ] с момента подписания сторонами спецификации оборудования.

2.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

2.4. Датой оплаты считается дата [ дата приема банком Покупателя платежных документов к исполнению, поступления денежных средств на расчетный счет Продавца ].

3. Порядок, сроки и условия передачи оборудования

3.1. Передача оборудования осуществляется в течение [ значение ] календарных дней с даты вступления в силу настоящего договора и оформляется актом приема-передачи, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Доставка (вывоз) оборудования не включена в стоимость оборудования и осуществляется автотранспортом Покупателя или привлекаемых им третьих лиц со склада Продавца, расположенного по адресу [ вписать нужное ], в течение [ значение ] календарных дней c момента подписания акта приема-передачи.

4.1. Право собственности на оборудование, риск случайной гибели или повреждения оборудования переходит к Покупателю с момента получения оборудования по акту приема-передачи.

5.3.2. Произвести оплату оборудования в порядке и в срок, предусмотренные настоящим договором.

5.4. Покупатель имеет право:

5.4.1. Требовать передачи оборудования в срок, указанный в п. 3.1 настоящего договора

5.4.2. При передаче оборудования требовать проведения проверки его свойств или демонстрации использования.

5.4.3. В случае непредоставления возможности незамедлительно получить в месте продажи информацию об оборудовании Покупатель вправе отказаться от исполнения договора, потребовать возврата уплаченной за оборудование суммы и возмещения других убытков.

6.1. Качество передаваемого оборудования полностью соответствует действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям. Продавец гарантирует Покупателю нормальную работу оборудования при условии соблюдения Покупателем инструкций по его технической эксплуатации и проведения необходимых ремонтных работ.

Гарантийный срок на оборудование составляет [ указать нужное ] с даты передачи оборудования.

7.1. Упаковка оборудования должна обеспечить сохранность его в пути до конца места назначения.

7.2. В зависимости от характера оборудования каждая машина или агрегат снабжается паспортом, руководствами по сборке и эксплуатации, а также сертификатом завода-изготовителя о качестве.

8. Ответственность Сторон

8.1. При просрочке оплаты оборудования Покупатель обязан уплатить Продавцу пени в размере [ значение ] % от стоимости оборудования за каждый день просрочки.

8.2. В случае просрочки передачи оборудования Продавец обязан уплатить Покупателю штраф в размере [ значение ] % от стоимости оборудования.

8.3. Покупатель не несет ответственности при отказе от принятия оборудования, передача которого просрочена на [ значение ] дней.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.3. В случае прекращения действия настоящего договора Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору.

9.4. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.

9.5. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

9.6. Если же Стороны не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат рассмотрению в [ наименование и адрес арбитражного суда ].

9.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.8. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение N 1. Спецификация оборудования.

Приложение N 2. Акт приема-передачи оборудования.

9.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Образец договора купли-продажи

г. Санкт-Петербург «__» ______ 201_ г.

ООО "ЮСТО ГРУПП". именуемое далее “Продавец”, в лице генерального директора ____________. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________. именуемое далее “Покупатель”, в лице генерального директора _____________. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор на следующих условиях.

1. Предмет договора

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает на условиях, предполагаемых данным договором, Оборудование (далее – Товар) в ассортименте и по ценам согласно прилагаемой спецификации (Приложение 1 ). являющейся неотъемлемой частью договора.

1.2. Продавец одновременно с передачей Оборудования передает Покупателю принадлежности Товара, а также относящиеся к нему документы (сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.).

1.3. Продавец обязуется передать покупателю Оборудование свободным от любых, прав третьих лиц.

2. Качество товара

2.1. Упаковка, в которой поставляется Оборудование, должна обеспечивать, при условии надлежащего обращения с грузом, его сохранность во время транспортировки.

2.2. Продавец гарантирует поставку всего Оборудования без производственных дефектов. В случае наличия дефектов по вине завода-изготовителя будет произведена замена только бракованных элементов.

2.3. Покупатель обязуется принять Оборудование, если он не имеет претензий к его качеству, ассортименту, количеству.

2.4. Качество Оборудования, передаваемого по настоящему Договору, соответствует действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям.

2.5. Продавец гарантирует Покупателю нормальную работу продаваемого Оборудования при условии соблюдения Покупателем инструкций по его технической эксплуатации и проведения необходимых ремонтных работ.

3. Порядок передачи товара

3.1. Передача Товара оформляется Актом приема-передачи (Приложение N 2 к настоящему Договору ), а так же товарной накладной ТОРГ-12 и счет-фактурой.

3.2. Выборка Товара может производиться Покупателем самовывозом со склада Продавца, указанного в Спецификации (Приложение 1 ), в течение 15 календарных дней с момента получения уведомления Продавца о готовности Товара к отгрузке, если иное не предусмотрено в Спецификации.

4. Цена Договора и порядок оплаты

4.1. Цены на Оборудование устанавливается Сторонами в рублях за одну единицу Товара в том числе НДС, и определяются согласно Спецификации (Приложение 1 ), являющейся неотъемлемой частью договора.

4.2. Условия и порядок оплаты продукции согласуются сторонами в Спецификации (Приложение 1 ) .

Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Продавца или иной счет, указанный Продавцом. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет.

4.3. При перечислении денежных средств на расчетный счет Продавца Покупатель обязан указать в платежном поручении реквизиты настоящего договора и Спецификации. Стороны допускают указание в платежном поручении реквизитов счета-фактуры (счета на предоплату) без указания реквизитов договора и Спецификации.

5. Переход права собственности

5.1. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю в момент сдачи Товара перевозчику (на условиях доставки), либо с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи Товара (Приложение N 2 к настоящему Договору ) и предоставления товарной накладной ТОРГ-12 (на условиях самовывоза).

5.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Продавца к Покупателю с момента перехода прав собственности на Товар Покупателю.

6. Права и обязанности сторон

6.1 Продавец обязан:

6.1.1 Подготовить Товар к передаче (отгрузке) надлежащего качества и в обусловленном настоящим Договором ассортименте в срок не более 5-60 (_____) рабочих дней с даты поступления предоплаты на расчетный счет Продавца.

6.1.2 Уведомить Покупателя в письменном виде почтой или факсимильной связью о дате готовности Товара к отгрузке.

6.1.3. Устранить недостатки Товара в случае получения «Уведомления о недостатках» от Покупателя в соответствии с п. 6.2.2. настоящего договора.

Поступление денежной суммы согласно разделу 4 настоящего Договора на расчетный счет Продавца является необходимым условием для передачи Оборудования Покупателю.

6.2 Покупатель обязан:

6.2.1 Оплатить Товар на условиях, определенных разделом 4 настоящего Договора.

6.2.2 Осуществить проверку Товара в течение 3 (три) рабочих дней с момента получения Товара. Покупатель сообщает Продавцу о замеченных при приемке недостатках Товара в письменном виде путем направления в адрес Продавца «Уведомления о недостатках».

6.2.3 Подписать при передаче Товара соответствующие документы (акт приема-передачи и товарная накладная ТОРГ-12). Уполномоченный представитель Покупателя должен иметь надлежащим образом оформленную доверенность. Датой передачи оборудования считается дата подписания акта приема-передачи и товарной накладной ТОРГ-12.

7. Гарантийный срок товара

7.1 Гарантийный срок Оборудования исчисляется с момента подписания акта приема-передачи и товарной накладной ТОРГ-12 и составляет 12 (двенадцать) месяцев, при условии соблюдения правил эксплуатации и надлежащего сервисного обслуживания Оборудования.

7.2 Если в течение срока гарантии Оборудование окажется неисправным, Продавец обязуется в срок 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Покупателя с подробным описанием неисправности и возможной причиной ее возникновения, рассмотреть данное уведомление и сообщить о возможности устранения обнаруженных неисправностей в рамках гарантийного ремонта.

7.3 Решение вопросов о целесообразности ремонта или замены неисправного оборудования принимается специалистами Продавца. Вышедшие из строя запасные части после их замены являются собственностью Продавца. Если в течение гарантийного срока обслуживания произведена замена какой-либо детали, по гарантии, то это не продляет срок гарантии.

7.4 Ремонт производится на территории сервисного центра Продавца, либо на территории Покупателя без какой-либо дополнительной оплаты со стороны Покупателя. Поставка необходимых для ремонта Оборудования запчастей (за исключением расходных материалов и быстроизнашивающихся частей) осуществляется Продавцом бесплатно, за исключением транспортных расходов.

7.5 Гарантийное обслуживание осуществляется при наличии накладной Продавца, акта приема-передачи Оборудования.

7.6 Продавец не отвечает за недостатки Оборудования, возникшие вследствие нарушения Покупателем правил эксплуатации, обслуживания, хранения или транспортировки оборудования, использования Покупателем нелицензированных программных средств, действия третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы и возникновения при этом непроизводственных недостатков. В этом случае гарантийный срок прекращается, а возникшие дефекты устраняются на основании отдельного Договора.

Гарантийное обслуживание не производится и в следующих случаях, таких как:

Несоответствие серийных номеров и модели изделия данным, внесенным в спецификацию. При любых механических повреждениях, а также в случае воздействия воды, пара, кислот и тому подобных веществ, как на корпус изделия, так и внутри. Эксплуатация при нестабильном напряжении в электросети (отклонение частоты от номинальной более 0,5%, напряжение более 10%). При неправильном подключении дополнительного оборудования. При использовании расходных материалов, качество которых не соответствует требованиям, изложенных в инструкциях фирм-производителей или качество которых не соответствует стандартам, обычно применяемым к материалам подобного рода. В случае некорректной установки программного обеспечения. В случае вирусных атак. В случае вскрытия заводских пломб, внесения изменений в Оборудование (в том числе использование не оригинальных запасных частей) или поставляемое с ним программное обеспечение. В случае проведения ремонта не уполномоченными на это лицами. В случае повреждения, вызванного стихийными бедствиями, намеренными повреждениями. В случае выхода из строя уязвимых частей машины (таких как лазерная трубка, фокусирующая линза и расходные материалы).

Гарантия на установленное Программное Обеспечение не распространяется.

8. Ответственность сторон

8.1 За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в установленном настоящим Договором порядке. Не подлежат возмещению упущенная выгода и убытки, кроме заранее оговоренных в настоящем Договоре.

8.2. За просрочку поставки или недопоставки Товара (при условии зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца) Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,01% стоимости недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 3% цены договора.

8.3 В случаях, когда Покупатель в нарушение Закона РФ, иных правовых актов или настоящего Договора отказывается от приемки Товара (при условии соответствия качества и количества поставляемого товара), то Покупатель выплачивает Продавцу штраф в размере 3 % общей суммы Договора и все транспортные расходы. Договор считается расторгнутым.

Отказом от приемки Товара считается не получение Товара со склада Продавца в течение более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента направления в адрес Покупателя Уведомления о готовности оборудования к отгрузке согласно п. 6.1.2. настоящего договора.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

В таком случае надлежащее исполнение обязательств увеличивается на соответствующий период времени.

9.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

9.3. В случае, если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 6 месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Споры, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

10.2. При недостижении согласия указанные споры могут быть переданы на рассмотрение Арбитражного суда г. Санкт-Петербург с обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров. Претензия должна быть рассмотрена стороной, которой она адресована, в 30-дневный срок со дня получения с предоставлением письменного мотивированного ответа.

10.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока гарантии на Оборудование.

11.2. С подписанием настоящего Договора утрачивают силу предшествующие договоры и переписка по нему.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и заверены оттиском печати. Все приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

11.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно с предварительным письменным уведомлением другой стороны за 10 календарных дней. Течение указанного срока начинается с даты получения второй стороной данного уведомления.

11.5. По письменному требованию стороны обязуются предоставить документы, подтверждающие статус юридического лица, полномочия представителей сторон. В случае изменения почтовых, банковских реквизитов, а также изменений, вызванных реорганизацией юридического лица, стороны обязуются сообщить письменно в течение 3 дней с момента изменения с документальным подтверждением.

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

11.7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

12. Реквизиты и подписи Сторон

договор купли продажи станка образец скачать Общественный договор купли продажи станка образец скачать бумажный документ для граждан

Устав предоставляет лёгкое определение договора. Под ним понимается соглашение, предоставляющее сторонам обязанности и права. Ответственности из договора могут являться такие: произвести какое-то деяние, передать какое-то состояние, выполнить какую-то работу. Права предполагают способность требовать исполнения этих обязанностей второй стороной. Обычно, права и ответственность есть у обеих сторон.

Каждый властен заключать договор с кем угодно, и на каких угодно требованиях. Законами время от времени утверждаются на этот случай лимиты, например, предприниматель не сможет отказать в соглашении покупателю услуги или продукта. Несогласие рассматривается в суде иском об обязывании заключить договорное соглашение.

Подписываемые договорные соглашения обязаны не заступать за рамки закона. Например, закон может требовать наличие определенных условий в каких-то вариантах договорных соглашений или давать госорганизациям утверждать необходимую форму договора (примерные или типовые договора). Если закон изменяется, то в контракт могут записывать изменения, предписанных законами.

При подписании предварительного договорного соглашения появляется обязанность подписать соглашение с уже уточнёнными условиями в дальнейшем. Если одна из сторон будет отпираться от подписания договора, вторая сторона имеет право идти в суд с иском.

Стоимость договорного соглашения – это сумма, уплаченная за услуги, сумма за предоставленный товар. В большей части ситуаций стороны сами решают вопрос цены, иногда согласно закону, стоимость устанавливают государственные учреждения.

Продолжительность контракта обусловливается или четким временным отрезком или событием, которое приводит к прекращению обязательств.

Договор обычно подписывают в собственную выгоду, но иногда его подписывают в выгоду третьей стороны, например, приобретение за собственный счет жилья для другого человека.

договор купли-продажи станка образец государственный документ для граждан

Контракт - это документ, согласованный на выгодных условиях для 2-х и более юридических, реальных лиц, уточняющий правовые отношения между сторонами, заключенный в бумажной форме с соблюдением общепризнанных норм гражданско-правового законодательства.

Условиями реальности контракта является совокупность элементов, обязательных для его заключения и отсутствие хотя бы одного из них, означает мелочность контракта.

- воля сторон, т.е. намерение сторон заключить это соглашение.

- основа договорного соглашения - цель, для достижения которой стороны вступили в соглашение. Цель обязана быть легальной, не возражающей добрым целям, быть уточнённой.

- предмет договорного соглашения - содержание и характер законных условий сторон.

- содержание контракта - регулирование существенных условий договорного соглашения, переходящие в права и ответственности.

При написании договорного соглашения профессионал основывается на букву закона, также массовый опыт предшественников в компьютерном архиве договорных соглашений, расположенный в законных базах, сайтах посвященных юридической теме. В мировой сети можно отыскать образцы договоров, без усилий скачать их. Но лучше довериться профессионалам, с многочисленным опытом по части договорного права, которые могут обезопасить от заключения неправомерных сделок.

ДОГОВОР купли продажи от 25.05.2015 г.

« », в лице. действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем “Продавец”, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель. действующий на основании Свидетельства, именуемое в дальнейшем “Покупатель”, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность покупателя обусловленное настоящим договором количество товара, а Покупатель обязуется оплатить принять у Продавца и приобретенный товар.

1.2. Товар принадлежит продавцу на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

1.3. Предметом настоящего договора является товар, обладающий следующими характеристиками:

- цена за единицу

- количество единиц товара

2. Условия передачи товара и расчеты

2.1. Срок передачи продукции устанавливается Продавец не имеет право на досрочную передачу продукции.

2.4. Продукция передается в таре и упаковке, соответствующей

2.5. Право собственности на товар переходит покупателю со дня оплаты товара

2.6. Дополнительные условия

3. Цена, порядок расчетов

3.1. Цена за единицу продукции составляет рублей.

Стоимость всего количества продукции составляет рублей. Товар НДС не облагается

3.2. Срок оплаты продукции

3.3. Покупатель в течение трех рабочих дней со дня заключения договора оплачивает 50% стоимости товара.

Покупатель опалачивает оставшиеся 50% от стоимости товара в течение семи рабочих дней после получения товара.

3.4. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет Исполнителя.

4. Имущественная ответственность

4.1. За отсрочку передачи продукции, передачу меньшего, чем предусмотрено договором, или просрочку выборки продукции виновная сторона уплачивает потерпевшей стороне неустойку в размере рублей суммы непереданной (невыбранной) продукции.

4.2. За неосновательный отказ или уклонение от оплаты продукции Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере процентов суммы, от уплаты которой он отказался или уклонился.

4.3. При несвоевременной оплате продукции Покупатель уплачивает Продавцу Пеню в размере - процентов суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

4.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательства, не освобождает стороны от исполнения обязательства в натуре.

4.5. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются в досудебном порядке, путём выставления претензий.

5. Претензии

5.1. Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров связанных с исполнением настоящего Договора. Претензии к нарушению обязательств Стороной выставляются другой Стороной в письменной форме с приложением документов, подтверждающих требование.

5.2. Датой выставления претензии считается дата регистрации почтового отправления. Датой получения претензии считается дата расписки представителя получателя в получении документа. Датой ответа на претензию считается дата регистрации почтового отправления с ответом.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. К вышеуказанным обстоятельствам в контексте настоящего Договора, в частности, относятся: стихийные бедствия, война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, а также их последствия принятие органами государственной власти нормативного акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора любой из Сторон. Данный перечень обстоятельств непреодолимой силы не является исчерпывающим и может включать все иные обстоятельства, подпадающие в соответствии с действующим законодательством РФ под понятие непреодолимой силы.

6.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет увеличение срока исполнения настоящего Договора на период действия указанных обстоятельств, если Стороны не примут решения о прекращении его действия.

6.4. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга.

6.5. Подтверждением факта наступления обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выданные уполномоченным органом.

7. Заключительные положения

7.1. Договор действует с момента его подписания сторонами до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, обладающих равной юридической силой.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

8. Банковские реквизиты, адреса и подписи сторон:

Другие статьи

Договор купли-продажи образец типовая форма

Договор купли-продажи
(образец, типовая форма)
Существенные условия договора купли-продажи

По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену) (пункт 1 статьи 454 Гражданского кодекса РФ ).

Ниже размещена типовая форма договора купли-продажи. Конечно же, надо понимать, что каждый договор уникален и его условия зависят от особенностей ряда условий и воли сторон. Тем не менее есть условия (они называются существенными ) которые должен содержать любой договор купли-продажи и без которых договор считается незаключенным. К существенным условиям договора купли-продажи относятся условие о наименовании товара (п. 3 ст. 455 ГК), условие о количестве товара (п. 3 ст. 455, ст. 465 ГК), т.е.:

Предмет договора купли-продажи (согласно ст. ст. 432, 455 Гражданского кодекса РФ ) - это конкретная индивидуально определенная вещь (товар. к примеру, - автомобиль) или товар, определяемый родовыми признаками (сахарный песок), т.е. из договора должно быть ясно - что и в каком количестве покупается (какой товар, вещь).

Условие о рассрочке платежа - цена товара, порядок, сроки и размеры платежей (п. 1 ст. 489 ГК) - при продаже товара в кредит.

Иные условия, которые стороны посчитают существенными (согласно статье 432 ГК), т.е. такие условия, по которым по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. К таким условиям, как правило, относятся условия о гарантии качества товара, сроке годности, документах и принадлежностях.

Другие особенности договора купли-продажи

Если в договоре купли-продажи не определен ассортимент товара, то Продавец должен передать товар в ассортименте, необходимом для целей Покупателя (если они известны Продавцу).

Предусматриваются два вида гарантии качества: законная гарантия - товар должен быть пригоден для тех целей. в которых товар такого рода обычно используется; договорная гарантия - Продавец сам устанавливает гарантийный срок. при этом договорная гарантия может быть меньше законной. На любой товар действует законная гарантия. При законной гарантии - Покупатель доказывает наличие недостатков в товаре до его передачи; при договорной гарантии - Продавец обязан доказать отсутствие недостатков в товаре до его передачи.

Если в договоре купли-продажи не определен ассортимент товара, то Продавец должен передать товар в ассортименте, необходимом для целей Покупателя (если они известны Продавцу).

Покупатель может требовать замены товара только в том случае, когда допущены существенные нарушения качества или недостатки товара неустранимы.

В соответствии со ст. 483 ГК РФ недостатки товара должны быть обнаружены или в гарантийный срок или в разумный срок - но не более чем через два года, в зависимости от вида гарантии качества. Если этого не произошло, то Продавец при определенных условиях может отказать Покупателю в его требованиях (например, когда удовлетворение этого требования повлечет за собой несоразмерные расходы).

Требование о замене некомплектного товара Покупатель
может выдвигать только после предъявления требований, указанных в данном пункте.

Типовая форма договора купли-продажи

ООО "Ромашка", именуемое в дальнейшем “Продавец”, в лице _________________________. действующего на основании Устава. с одной стороны, и ООО "Однодневка ", именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице _________________, действующего на основании ____________. заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя принадлежащее продавцу имущество, а покупатель обязуется принять это имущество и оплатить его.

1.2. Сведения об имуществе: __________________ (наименование, комплектность, качество) _______________________________________ (с указанием стандарта, технических условий и пр. )

изготовитель ____________________________, единица измерения ___________________________________

цена за единицу __________________________, количество единиц___________

гарантийный срок эксплуатации (хранения, годности) _____

2. Цена договора

2.1. Цена договора составляет ______________________

2.2. Цена договора включает в себя _______________________________ .

3. Условия платежа

3.1. Оплата по настоящему договору производится _______________ ( единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п. )

3.2. Форма оплаты ______________________ (платежное поручение. чек, аккредитив и т.п.)

4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Указанное в п.1.2. имущество должно быть передано Покупателю в течение ___ дней со дня подписания договора.

4.2. Покупатель оплачивает имущество в следующие сроки.

4.3. Срок действия договора с “___” ____________ 20 ___ г. по “___” ___________ 20 ___ г.

5. Обязательства сторон

5.1. Продавец обязан:

5.1.1. Своевременно передать Покупателю имущество в состоянии, отвечающем условиям договора вместе с относящимися к нему принадлежностями и документами.

5.1.2. Заменить некачественное имущество в течение _____ дней с момента получения извещения об установлении некачественности имущества, либо в течение ____ дней возвратить стоимость некачественного имущества согласно п.2 договора.

5.2. Покупатель обязан:

5.2.1. Принять товар по количеству, качеству и комплектности в порядке и в сроки, установленные настоящим договором и действующим законодательством, оформив при этом акт приемки.

5.2.2. При установлении некачественности поступившего имущества оповестить об этом Продавца в течение _____ часов с момента составления акта о некачественности имущества.

5.2.3. Оплатить имущество в размерах и сроки, установленные договором.

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение сроков передачи имущества виновная сторона возмещает другой стороне прямые убытки в полном объеме и уплачивает штраф в размере _______________________________.

6.2. За неполную передачу имущества Продавец уплачивает Покупателю неустойку в размере ___ % стоимости непереданного имущества за каждый день просрочки.

6.3. За передачу имущества, не соответствующего по качеству условиям договора, а также за передачу некомплектного имущества, виновная сторона уплачивает штраф в размере ____________________.

6.4. За отказ в замене некачественного имущества в сроки, предусмотренные в п.5.1.2. продавец уплачивает штраф в размере ________________________ .

6.5. За несвоевременную или неполную оплату имущества Покупатель выплачивает пеню в размере _______ % от неперечисленной суммы за каждый день просрочки.

6.6. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все разногласия и споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством РФ.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

8.2. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон; один экземпляр находится у нотариуса.

8.3. Имущество должно быть свободно от прав третьих лиц.

8.4. Имущество переходит в собственность Покупателя с момента подписания акта приемки имущества.

8.5. Другие условия по усмотрению сторон ________________

расчетный счет № __________________________ в Банке _______________

Покупатель: _______________________________ (адрес места нахождения)

расчетный счет № __________________________ в Банке _______________

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Продавца:
Генеральный директор
ООО "Ромашка"
_________________ Фамилия И.О.
м.п.

От Покупателя:
Генеральный директор
ООО "Однодневка"
_________________ Фамилия И.О.
м.п.

Договор купли-продажи строительных материалов образец скачать бесплатно

Договор купли-продажи строительных материалов образец


Сделка по купле-продаже строительных материалов может быть заключена между физическими и юридическими лицами, путем наличных и безналичных расчетов. Допустима письменная и устная форма заключения договора. В повседневной жизни люди часто приходят в магазин за строительными материалами. Розничные продажи, как правило, сопровождаются квитанцией, товарным чеком иными бумагами, подтверждающими оплату. Контрагенты, заключающие оптовые сделки, работают по-другому. Они переводят деньги с одного счета на другой, и оформляют накладные и счета-фактуры.

Благодаря представленному шаблону у специалиста делопроизводства не должно возникнуть проблем при оформлении соглашения по купле-продаже строительных материалов. Традиционные пункты купли-продажи стоит лишь дополнить конкретным предметом сделки - строительными материалами. В спецификации к договору подробно расписываются количественные характеристики, наименование, весовка и другие необходимые показатели строительных материалов. В остальном соглашение остается неизменным и тождественным любой купле-продаже.

Обязательные пункты договора купли-продажи строительных материалов
  • Название, дата и время договоренностей;
  • Реквизиты контрагентов, руководящие должности и их ФИО;
  • Предмет, права, обязательства, ответственность;
  • Цена, порядок расчетов, сроки;
  • Форс мажор, заключительные положения;
  • Разрешение споров, адреса и реквизиты, подписи, расшифровка.

Поскольку купля-продажа предметов подразумевает всегда получение и передачу денег, обязательными для нее становятся: стоимость, порядок расчетов и сроки. Без этих пунктов контракта правоотношение невозможно. Бумага выводится на печать в необходимом количестве экземпляров, и подписывается управомоченными субъектами. В структуре документа могут содержаться иные абзацы, не противоречащие законодательству и не ухудшающие положение сторон. На усмотрение субъектов отношения в содержание добавляется порядок разрешения споров, ответственность.

Другие новости по теме:

Образец договора купли продажи оптовой партии товаров

Панель ручного поиска договоров

кол-во скачиваний: 235

ДОГОВОР
купли продажи оптовой партии товаров

дата и место подписания

(Наименование юридического лица - оптовой торговой организации), именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице (должность, ФИО), действующего на основании (Устава, доверенности), с одной стороны, и (наименование юридического лица - покупателя), именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице (должность, ФИО), действующего на основании (Устава, доверенности), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает товар в количестве, качестве, ассортименте и на условиях в соответствии со спецификацией (приложение __________ к договору), являющейся неотъемлемой частью договора.

1.2. Местонахождение товара: _____

2. ЦЕНА ТОВАРА

2.1. Цена единицы товара: (сумма прописью) руб.

2.2. Общая стоимость товара составляет: (сумма прописью) руб.

2.3. Изменение цены на товар в течение срока действия договора (допускается, не допускается).

2.4. Цена товара включает: (стоимость тары и упаковки; затраты по хранению товара на складе Продавца; оплату оформления сертификата качества, гигиенического сертификата, свидетельства о соответствии товара системе сертификации ГОСТ Р, технического паспорта и другой необходимой документации; расходы по страхованию и транспортировке до места назначения).

3. ТАРА И УПАКОВКА

3.1. Товар должен быть (затарен, упакован) Продавцом таким образом, чтобы исключить порчу и уничтожение его на период поставки до приемки товара Покупателем.

3.2. Товар должен быть (затарен, упакован) следующим образом: __________.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

4.1. Не позднее (указать срок) передать товар Покупателю.

4.2. В ___-дневный срок (телеграммой с уведомлением, факсимильным сообщением, электронной почтой, телефонограммой и т.д.) уведомить Покупателя о готовности товара к передаче.

4.3. Одновременно с передачей товара передать покупателю следующие документы: (свидетельство о происхождении товаров; сертификат качества; гигиенический сертификат; технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и т.п.).

4.4. Известить Покупателя об отгрузке товара в течение (указать срок) с момента _______ путем (телеграмма с уведомлением, факсимильное сообщение, электронная почта, телефонограмма и т.д.).

4.5. Указать в извещении об отгрузке товара следующие данные: (наименование и количество единиц товара; вес брутто и нетто; дату отгрузки товара; ориентировочную дату прибытия товара в место назначения; номер накладной; прочие сведения).

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

5.1. Принять товар в течение ____ дней с момента поступления от Продавца уведомления о готовности товара к передаче.

5.2. Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать следующие документы: (акт приемки, товарную накладную и т.д.).

5.3. Сообщить Продавцу о замеченных при приемке или в процессе эксплуатации недостатках проданного товара.

5.4. Оплатить стоимость купленного товара.

5.5. Не позднее (указать срок) за свой счет отгрузить в адрес Продавца возвратную тару.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Деньги за проданный товар перечисляются на расчетный счет Продавца в течение ____ дней после: (подписания договора; подписания акта сдачи-приемки товара; поставки товара на склад Покупателя; получения железнодорожной накладной; извещения с контейнерной станции; сообщения о прибытии груза в аэропорт назначения; сообщения о прибытии корабля в порт назначения; получения сообщения об отправке вагона (эшелона) с товаром; реализации купленного товара и др.).

7. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Поставка товара осуществляется: (Продавцом или Покупателем; чьим транспортом; вид транспорта; за чей счет - Продавца или Покупателя; пункт поставки; сроки поставки; др.).

8. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ

8.1. Пункт отгрузки: __________________________.

8.2. Сроки отгрузки: ____________________________.

8.3. Минимальная норма отгрузки: (контейнер; вагон; иные нормы).

8.4. Особенности отгрузки: (реквизиты грузополучателя).

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За несвоевременную передачу товара по вине Продавца последний уплачивает Покупателю штраф в размере ___% от стоимости непоставленного товара, исчисленной согласно (спецификации, калькуляции цены, протоколу согласования цены), но не более чем ____%.

9.2. При некомплектной поставке Продавец возвращает Покупателю стоимость некомплектного товара, а также выплачивает штраф в размере ___% стоимости некомплектного товара.

9.3. При дефекте качества товара Продавец возвращает Покупателю стоимость некачественного товара или заменяет некачественный (экземпляр, вес и т.д.) качественным. Штраф в размере _____% от стоимости некачественного товара уплачивает Продавец только в том случае, если он является производителем товара.

9.4. При изменении ассортимента по сравнению с указанным в спецификации Продавец возвращает Покупателю разницу в стоимости товара, если фактически поставлен более дешевый товар, чем указано в спецификации.

9.5. При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает Продавцу убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли, исходя из ставки коммерческого кредита в банке, который обслуживает Покупателя.

9.6. При отказе оплатить купленный товар Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере ____% стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки платежа, начиная с _____-го дня, но всего не более ____%.

9.7. За невозврат тары Покупатель уплачивает ____-кратную стоимость тары.

9.8. За просрочку возврата тары Покупатель уплачивает штраф в размере: (сумма прописью) руб. за каждый день просрочки, начиная с первого дня.

9.9. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в общегражданском порядке, возмещая потерпевшей стороне убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. Доказать факт и размер понесенных убытков обязана потерпевшая сторона.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Право собственности на купленный товар переходит Покупателю в момент (подписания сторонами акта сдачи-приемки; получения Продавцом товарно-транспортной накладной; получения Продавцом багажной квитанции и т.п.).

10.2. Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. В случае наступления чрезвычайных обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, гражданские волнения, национализация, иные обстоятельства вне разумного контроля сторон) сроки выполнения обязательств по настоящему договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или его части, которая подлежит выполнению после наступления форс-мажорных обстоятельств.

11.2. Стороны должны немедленно письменно известить друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.

11.3. В случае, если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в исполнении обязательств по настоящему договору составит более (указать срок), любая из сторон вправе отказаться от невыполненной части договора. При этом ни одна из сторон не вправе требовать возмещения возможных убытков.

11.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

(при необходимости оговариваются дополнительные условия по исполнению сторонами договора, которые не включены в предыдущие разделы договора).

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.

13.2. При недостижении согласия споры решаются в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

14.1. Настоящий договор распространяется на выполнение одной сделки и может быть продлен дополнительным соглашением сторон.

14.2. Срок действия договора с "___"_____________ ___ г. по "___"______________ ___ г.

14.3. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- по решению компетентных органов в соответствии с законодательством РФ;
- по форс-мажорным обстоятельствам.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

15.1. Приложение _______ на ____ стр.

15.2 Приложение _______ на ____ стр.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН